隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，越來越多的人通過合同來調和民事關系，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。優秀的合同都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？這里我整理了一些優秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

代工合同 承攬加工合同篇一

承攬方：

定作方：

定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量

第二條 加工成品質量要求：

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

1.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協商。

第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供

承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 總價款為 合同簽訂后，訂作商付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方 元（即總價款的 %），預留 元作為質保金一年后付清。 （價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其它

（如： .根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

十一、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條xxx在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

定作方： （蓋章） 承攬方： （蓋章）

代表人： （蓋章） 代表人： （蓋章）

地址： 地址：

電話： 電話：

開戶銀行： 開戶銀行：

帳號： 帳號：

年 月 日訂

現有_________________單位將______________（地點或加工件全稱）交予___________加工。經雙方友好協商，本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。

甲方：________________________

乙方：________________________

一、工程項目

4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共計＿＿＿＿＿天。（不可抗拒原因順延）

二、甲方在合同簽訂時要將所加工產品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底，甲方應在一個工作日內答復。不能答復的技術問題乙方有權停止施工。（所有加工產品圖紙及技術交底資料由雙方簽字后作為合同附件，同樣具備合同法律效應）

三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。

四、加工產品交付地點________________________________。

五、加工產品（工程）總價人民幣____________________元整，大寫（________________________________元整）。（此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協商。）

六、付款方式__________________

1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________％。

2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時支付乙方總價 _______________％。

3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________％。

4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________％。

5、驗收合格后一次性支付加工件總額。

七、產品質量保修期

1、玻璃_________________

2、鋼材_________________

3、鋁材_________________

4、油漆_________________

5、噴塑_________________

八、安全生產乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，服從甲方安

全管理人員及監理人員的管理，嚴格遵守安全操作規程，施工中如因違反操作規程而發生傷亡事故其損失由乙方負責。

九、驗收：

甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內組織驗收，七日內不組織驗收，乙方可視工程全部合格，同時甲方履行合同后續責任，甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。

十、違約責任：合同簽訂后，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變

更或解除本合同。如單方面解除合同，應向對方賠償對方損失。

乙方必須按照合同規定的時間內按照合同質量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰，提前按照同等獎勵。

十一、本合同未盡事宜，雙方協商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。

本合同雙方簽字之日起生效，至工程結束、工程款付清后自行失效。

（本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力）。

甲方：（章） 乙方：（章）

電話： 電話：

電子郵箱： 電子郵箱：

開戶行： 開戶行：

________年______月_____日

代工合同 承攬加工合同篇二

該地區特許連鎖協議產生于_________年_________月_________日，簽約雙方分別為：特許人：_________公司，總部設于_________（地址）；被特許人_________，商業機構設于_________（地址）。

1、概述

（1）_________公司業務包括汽車服務行業的各個方面，同時開展特許經營權授權業務，以提供有效率的專業化的汽車護理服務。

（2）_________公司以先進的技術、管理體系、程序和工藝（其中有些屬于商業秘密）從事于汽車維修服務方面的開發、定位、操作和提供高效率和專業化的服務，以及向其他相關的企業授予特許經營權，在特許連鎖業務方面，該公司有一套標準化的特許連鎖協議及其相關文件，有專門設計的建筑、陳列、標志、工作服、口號和其他統一模式，有獨特的汽車維護服務方法，有標準的專業化的設備、產品、操作程序、管理和廣告計劃，所有這一切都不斷根據市場動向而進行改變，并且成為_________公司的組成部分。

（3）_________公司所建立的服務標志，已在_________國專賣權與商標局登記備案。

（4）本地區性公司由_________公司授權。地區性公司有權在本地區范圍內行使特許連鎖的授權業務，如授權使用_________公司的某些標志、名稱、服務系統，并積極參與_________公司系統特許經營權的銷售與服務業務。

（5）被特許人意欲從事于汽車護理服務的商業服務，使用_________公司的名稱、相應標識和某些方面的服務管理系統，獲取地區性公司專門技術的幫助。理解到地區性公司是對被特許人負有義務的唯一實體，被特許人希望加入與地區性公司訂立的這個協議。

2、特許連鎖的授予項目

（1）授予特許權

在該協議開始生效和延續期內，被特許人服從本文中的條件，并充分、完全地執行以下各項合約，地區性公司則授權被特許人，發給特許證，允許其使用_________公司的名稱及其相關的標志，技術、系統、工藝程序等，成為該公司的一個特許連鎖店，被特許人可按照_________公司的秘密操作手冊所列舉標準進行操作，以提供基本的汽車維修服務；同時，該手冊的內容將隨時進行必要的修訂。批準被特許人的業務范圍僅限于地區。被特許人認識到本條款的特殊意義并已對此進行了充分的研究和討論，已單獨就這部分條款進行了草簽。_________（簽字）

（2）名稱與系統的使用

被特許人不得在協議中地區特許人允許其地域以外使用_________公司名稱及其相關的標志、技術、系統、工藝程序等，也不得為了上述條款以外的目的從事這樣的活動。假如被特許人希望在多于一個地區的范圍從事_________公司汽車維修服務中心的操作，那么可為每一這樣的地區單獨簽署_________公司的地區特許連鎖協議。被特許人認識到本條款的特殊意義并對此進行了充分的研究與討論，已單獨草簽了本項條款。_________（簽字）

（3）所有權

_________公司的名稱及其相關標志、技術、系統工藝程序或該系統的任何其他方面的資格所有權只屬于并仍將屬于公司，提供給被特許人的任何資料與信息，除了完成本協議條約之必需的，都將由被特許人機密保存。對_________公司的名稱、服務商標及其相關標志或系統的使用只有在符合公司利益的前提下，并經過公司預先批準才能生效。被特許人認識到本條款的特殊意義并對此進行了充分的研究與討論，已單獨草簽了本項條款。_________（簽字）

（4）變化

被特許人承認，_________公司必須不斷發展，以反映汽車維修服務業及其市場的變化、顧客需求的變化和商業機會的變化，因此就要求進行不斷地修改和補充，以便維護和加強該系統的公眾印象和相應的商業機會，保證每一個_________公司汽車維修服務中心永遠保持操作的高效率。簽約雙方理解并同意，_________公司可以隨時對系統的任何方面進行改變，其中包括向公眾提供的（但不局限于）新的、變更過的、附加的名稱、服務商標、相關的標志、技術、系統、操作方法、設備、家具、改建、時間、計算機報帳、陳設、儀器、服務與產品等，也包括對操作手冊（不限于機密操作手冊）的修改。被特許人將積極遵照所有這些改變去做，并監督其雇員照此辦理，這些改變的費用均由被特許人承擔。被特許人認識到本條款的特殊意義并對此進行了充分的研究與討論，已單獨草簽了本項條款。_________（簽字）

（5）資料的批準

被特許人將服從于地區性公司，未經地區性公司事先書面批準不得使用或出售與_________公司連鎖店有關的一切合同、手冊、形式、文獻、廣告、資料、產品或設備，也不得使用_________公司的名稱、服務商標、相關的標志或系統。被特許人唯有得到公司的事先批準方可使用其廣告、促銷方式、宣傳材料、概念、計劃方案、服務等。被特許人認識到該條款的特殊意義并已充分研究和討論了詳細內容，已單獨草簽了本項條款。_________（簽字）

（6）地域

地區性公司將不授權給被特許人以外的任何他人在被特許人的獲準地區_________范圍內建立_________公司汽車維修服務中心。

3、地區性公司的義務

（1）手冊

地區性公司將向被特許人提供一份_________公司機密操作手冊（包括機密價格表）的副本，該手冊只供被特許人本人秘密使用，手冊的內容不向雇員或其他人透露。地區性公司在本協議有效期間內會向被特許人提供對該手冊的改進或變動資料，其方式或增補，或業務通訊，或年度大會，視情況而定，作出改動后，被特許人將遵照執行。

（2）總部培訓

地區性公司將為被特許人安排一次開辦前的總部培訓，地點在公司總部。該培訓工作一當此特許連鎖協議簽署立即著手進行，是強制性的安排，時間最多不超過3天，此活動必須在被特許人的地區培訓和開店之前完成。被特許人將負責到總部去的路費和食宿費。

（3）地區培訓

地區性公司向被特許人提供_________公司汽車維修服務中心的操作訓練，地點在地區性公司的總部或公司總部的某一地點。一當被特許人完成了開辦前的總部培訓，地區培訓過程就將開始進行，培訓是強制性的，必須在被特許人開店以前順利完成。被特許人負責到培訓地點的路費費和食宿費。

（4）以后的地區性培訓

地區性公司又在它權利范圍內有選擇地向被特許人或其雇員提供隨時的附加的培訓方案。參加這樣的培訓計劃和地區性的大會可以是強制的。培訓費（包括指導和資料費）由地區性公司承擔。培訓期間的其他費用，包括膳宿費、工資和旅差費等，則由被特許人承擔。地區性公司可以在特許連鎖店開辦期間內提供這樣的后續的咨詢幫助，方式可以多樣。

（5）標準設計與規格地點評估

地區性公司提供建設_________公司汽車維修服務中心的標準設計與規格。沒有地區性公司的書面批準，不得對標準設計和規格進行修改和變更。被特許人在付費的情況下可以獲得進一步的有限范圍的建筑與工程的服務，以進行調查、選址和規劃地基，使標準設計與規格適應每一個別的地點，并符合當地的法規、條例規定。特許連鎖服務中心地點的選擇須經過地區性公司的批準，地區性公司將向被特許人提供選址與發展方面的咨詢，并視察被特許人公司提供選擇的三個地點，以便參與地點評估。假如被特許人要求上述以外的咨詢服務，則須支付地區性公司這類咨詢的全部費用，包括路費、生活費、每日服務費_________美元等。被特許人將承擔準備計劃的費用、獲得地點和建筑的費用，地區性公司和_________公司對被特許人更改標準設計的行為不負責任，同時對其選址、定點、建設、操作等方面亦不負有責任，無論其遵照標準設計進行與否，所有的責任均由被特許人承擔。被特許人認識到該條款的特殊意義并對此進行了充分的研究與討論，已單獨草簽了該項條款。_________（簽字）

4、被特許人的義務

（1）開辦時的特許連鎖費

開辦時的特許連鎖費為_________美元，應于此特許連鎖協議簽署生效時付清。此項特許連鎖費悉數交予地區性公司，在任何情況下不可償還（除本協議第6款第（3）條是例外）。被特許人和地區性公司商定，特許連鎖開辦費中的_________美元用于支付各項服務費（包括總部辦事處的培訓、地點評估、管理以及其他協議中所列服務項目），這些服務均由地區性公司向被特許人提供，其中的_________美元用于支付被特許人在公司總部接受的開辦培訓費用。被特許人認識到此項條款的特殊意義并對此進行了充分的研究與討論，已單獨草簽了此項條款。_________（簽字）

（2）本地商業發展費

被特許人在特許連鎖期限內將支付一筆周期性的、不可歸還的本地商業發展費，數額占毛收入的5％，于每周三支付。

與本地商業發展費相聯系的毛收入包括（除去銷售稅）：上一周所獲取或賺取的與產品、服務、材料、存貨、設備等有關的全部收入，與被特許人的_________公司汽車維修服務中心有聯系的銷售、租賃、分配的收入，被特許人個人所得或以他的名義所賺取，而以任何一種方式與_________公司汽車維修服務中心有聯系的收入。

該本地商業發展費于汽車維修服務中心預期開張后的第一個星期三開始支付，無論任何情況下都不得低于每一被特許人每周125美元（這是本地商業發展費的最低限額），可隨生活費用的增加或減少而隨時調整，即便被特許人的“_________公司汽車維修服務中心”關閉或因任何原因停止營業，或不能按約定的日期開業，這筆費用也必須支付。被特許人所支付的“最低本地商業發展費”或本協議規定的其他費用均不能限制地區性公司因違反本協議的問題而終止此協議，并獲得法律規定的賠償。

假如被特許人的“_________公司汽車維修服務中心”因故關閉，或停止營業，或不能按約定好的日期開業，無論基于何種原因，被特許人仍將繼續支付每周的本地商業發展費，基數按前6個月的周平均收入計算，且在任何情況下本地商業發展費不得低于每周125美元，并根據生活費用的變化而隨時調整。

最低本地商業發展費應以自動匯票或地區性公司滿意的類似方式支付。除非在機密的內部操作手冊中另有規定，該項費用的支付將不遲于每周三交到地區性公司手中，在任何情況下此費用都不可償還。

被特許人認識到本條款的特殊意義并對此進行了充分的研究與討論，已單獨草簽了本項條款。_________（簽字）

（3）生活費用調整

被特許人將在本協議生效起的120天內，于簽約雙方同意的某一地點建立一所汽車維修服務中心，并開始營業下去。這個汽車維修服務中心必須始終完全遵照現行_________公司機密操作手冊規定的各項執行，如不能建站、開張和維持營業，將被看作是不遵守協議規定的違約行為，將可能導致中止協議的后果。如果由于被特許人無法控制的特殊環境因素阻礙了汽車維修服務中心在120天之內開張，則地區性公司將酌情（根據被特許人在120天到期之前呈遞的書面說明與請求）延長到期期限（但無法律上的義務），延長期限的長度完全由地區性公司單獨決定。被特許人認識到此項條款的特殊意義并已對此進行了充分的研究與討論，已單獨草簽了此項條款。_________（簽字）

（5）設備規范

c按照地區性公司的要求整修汽車維修服務中心，但至多5年整修一次，以保持良好的商業外貌和維護地區性公司的企業形象，其他必要的建筑上的改變、裝飾模式的變化不受時間局限。

（6）操作規范

f在此特許連鎖協議生效期間內，竭盡全力于特許連鎖店的管理與經營；

k始終一貫地遵守本協議和公司現行操作手冊規定的要求，制止任何違反_________公司規范和標準的行為。

（7）經營費用

被特許人將負責支付他的特許連鎖店的經營費用，包括但不限于：取得地點的費用、基建、設備、商業執照、電話服務、廣告、辦公用品、工人酬金、保險、雇員的服務與供應等費用，并根據公司現行機密操作手冊的要求隨時向地區性公司提供一切保險政策的副本和數額，地區性公司與_________公司為共同保險人，被特許人認識到本條款的特殊含義并已對此進行了充分的研究與討論。已單獨草簽了此項條款。_________（簽字）

（8）保密協議

被特許人及其人員除了正常從事商業經營管理之需要，將不把_________公司中的任何部分內容透露給他人、其他公司或團體，被特許人承認這個系統的任何部分的機密性，承認其屬于_________公司的專利。被特許人認識到本條款的特殊含義并對此進行了充分的研究與討論，已單獨草簽了本條款。_________（簽字）

（9）不競爭保證

被特許人理解到，授權經營特許連鎖店并非一項被動的投資，而是一項依賴于被特許人的獨立努力、商業判斷與技能、市場條件諸方面的商業活動。被特許人將通過訓練等途徑使自己透徹了解公司系統的操作規范與方法。被特許人在成功地完成總部辦事處和地區性公司安排的訓練計劃之前不開始進行特許連鎖店的經營。被特許人將與地區性公司及其他被特許人同慷協力以完成本協議的宗旨和目標，在公司名稱、服務商標和相關標志下努力爭取最大限度的銷售量。被特許人認識到本條款的特殊意義并對此進行了充分的研究與討論，已單獨草簽了本條款。_________（簽字）

（11）雇傭他人的限制

在本協議生效期內，被特許人將不直接或間接地雇傭任何屬于地區性公司、_________公司或其他被特許人的雇員。

（12）遵守法律

被特許人同意遵守聯邦、州和本地區的所有法律條款和條例，其中包括涉及商業執照、雇傭、公共安全與健康、勞動關系、工人工資與保險、建筑與標志、消費者保護等的所有法律與條例。

（13）沖突的名稱

地區性公司和_________公司均不能保證排除被特許人所在的州內另有一商業企業在使用_________公司名稱或相似名稱、服務商標和標志，如果該企業使用這種名稱、服務商標或標志已經有相當長的一段時間了，那么它就有權繼續使用下去。

代工合同 承攬加工合同篇三

承包方(乙方)：

身份證號： 聯系電話：

第一條 工程概況

1.1工程名稱:農村自建房屋裝飾裝修。

1.2施工地點:玉溪市江川縣。

1.3房屋概況:房型 (層)，建筑面積約 平方米。

第二條 裝修施工內容

甲方將自建房的裝修工程承包給乙方，施工內容為：水電改造工程、地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，包水管，頂面、墻面涂料，材料安裝，隔斷制作，搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。

第三條 承包方式

包工不包料，由甲方提供裝修所需材料，乙方提供施工工具、招聘組織施工人員進行施工作業。裝修設計方案由甲乙雙方共同商定后實施，施工過程中甲方如有需要調整方案的及時通知乙方，乙方應無條件采納。

第四條 裝修價款

本合同項下裝修項目總價款： 元(包括屋內垃圾清理費和材料搬運費)，大寫(人民幣 整)，該價款為施工包干價。

第五條 裝修款項支付方式

乙方裝修施工竣工后十天內，甲方對房屋裝修進行竣工驗收，驗收合格后三十天內甲方一次性向乙方支付總價款的95%,剩余總價款的5%作為質量保證金，質保期一年，質保期屆滿房屋裝修質量沒有問題的，甲方將質保金退還乙方。

第六條 裝修工期：自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期為 天。

第七條 乙方在施工過程中如對甲方提供的材料造成損害，損害材料價值200元以內(包括本數)的，甲方可不予追究;損害材料價值超過200元的，乙方應全額賠償甲方。

第八條 乙方自行招聘施工工人進行裝修施工，工人管理和勞務費由乙方自行負責;乙方應制定相應施工安全制度并嚴格落實，如施工工人在裝修施工過程中發生安全事故，涉及到的法律責任、經濟賠償責任由乙方全部承擔，且甲方若因此被法院等司法機關判決承擔賠償責任的，甲方有權根據本約定向乙方追償或直接從工程款里扣除。

第九條 本合同項下裝修項目乙方不得再轉包或分包給第三人，如乙方違反本約定，甲方有權立即解除合同并追究乙方違約責任。

第十條 協議的變更和解除

10.1乙方違反本合同第九條約定的，甲方有權解除本合同，并不予支付乙方已經施工部分的工程款。

10.2乙方施工過程中出現重大質量問題且不能有效整改的，甲方有權解除本合同，解除合同通知自送達乙方時生效。

第十一條違約責任

11.2乙方施工過程中對甲方房屋主體結構造成損害的，應承擔恢復原狀、賠償損失的違約責任。

第十二條 本協議一式二份，自甲乙雙方簽字或蓋章后生效，甲、乙雙方各執一份 ，具有同等法律效力。因履行本合同產生爭議，由雙方協商解決;協商解決未果，由甲方所在地人民法院管轄。

甲方(簽字)： 乙方(簽字)：

住址： 住址：

電話： 電話：

身份證號： 身份證號：

簽訂日期： 年 月 日

簽訂地點：

代工合同 承攬加工合同篇四

委托方： (以下簡稱甲方) 加工方： (以下簡稱乙方)

依據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

本合同所涉之加工內容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷 紅丹 防銹底漆一遍)。

從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。

2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

4、本合同采用的定價方式結算。

1、本合同簽訂后萬元為定金， / 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發貨。

3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。

1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。 2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

乙方責任

1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構件供完。

1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。

2、質量異議期限：甲方收到產品后如發現存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。

3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。

3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起，至對方將該商業秘密公開之日止。

1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。

5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。 (以下無正文)

甲方：(蓋章) 乙方：

年月日：

代工合同 承攬加工合同篇五

定作人：______________

簽訂地點：___________

承攬人：______________

簽訂時間：___________

第一條承攬項目（注：空格如不夠用，可以另接）

承攬項目名稱及內容

計量單位

數量或工作量

報酬

單價

總價

第五條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。

第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人（預付材料費/交付定金）（大寫）______元。

第十二條結算方式及期限：_________________

第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。

第十四條本合同解除的條件：

（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。

第十六條合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：（只能選擇一種）

（二）依法向_____________________人民法院起訴。

第十七條其他約定事項：___________________

定作人

定作人（章）：

住所：

營業執照號碼：

身份證號：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

傳真：

開戶銀行：

賬號：

稅號：

編碼：

承攬人

承攬人（章）：

住所：

營業執照號碼：

身份證號：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

傳真：

開戶銀行：

賬號：

稅號：

編碼：

日期：

代工合同 承攬加工合同篇六

定作方：__________________________(以下簡稱甲方)

承攬方：__________________________(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國民法典》有關規定，為明確雙方權力義務，經甲、乙雙方共同協商，就乙方對甲方承施的________________工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連接接頭)、配送事宜達成一致，同意訂立本合同。

一、 工程概況：

_________________項目位于_______________，工程建筑面積：________________平方米，結構封頂日期_______年____月____日。

二、 加工事宜：

甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非合同規定的原材料時，須事先以書面形式通知甲方，經甲方授權委托人簽字同意后，方可實施加工(如甲方在二十四小時內未能做出書面回復，則視為甲方同意乙方意見)。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標注的規格、圖示尺寸、數量進行加工。

三、 重量結算依據：

根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經乙方進行理論重量計算，作為本合同重量結算依據。結算重量單位為噸，重量數值經四舍五入保留小數點后三位。

四、 甲方工作：

1、 合同簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字體樣本作為本合同附件，并明確其授權范圍。

2、 合同簽訂時，甲方應以書面的形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業段劃分平面布置圖，計劃施工進度(月度計劃及結構封頂時間排序計劃)，以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。

3、 甲方應于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日，數量不得超過30噸)，配筋單上的目錄應注明起止編號、使用部位，且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)。

4、 成型鋼筋加工制作過程中，甲方有權隨時到乙方加工現場就加工質量進行抽檢工作，乙方有義務積極配合。

5、 如甲方工程工期延誤，仍按照本合同執行。

6、 成型鋼筋出庫前，甲方應指定專人進行清料工作，待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字后乙方方可發貨(簽字人簽字樣本附后)。

7、 成型鋼筋每車裝車數量不得小于10噸。

五、 乙方工作：

1、 合同簽訂時，乙方應積極組織資源，確保甲方工程項目施工進度。

2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時，應認真校對，如規格、數量、圖示尺寸、標注無法正確識別時，甲方授權委托人應在12小時內書面確認，否則免除乙方的供貨責任。

3、 乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。

4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。

5、 乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求，并在產品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量，每一編號的鋼筋提供一張標牌，固定在鋼筋打捆處。

6、 乙方有責任協助甲方人員在乙方加工現場對成型鋼筋進行清料及裝車工作，并按甲方的要求運至施工現場。

六、 設計變更：

1、施工過程中如出現不可預見及設計變更，甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單，并標注“急配”字樣及需用時間(供應時間甲、乙雙方協商確定)，如需增加費用以甲、乙雙方協商為準。

2、設計變更及修改過程中，乙方已投入加工生產部分按合同規定價格結算，如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。

七、 產品質量要求：

1、 乙方使用的原材料必須符合：《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499-1998的規定。

2、 產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》gb50204-20xx中的第五章5.3.4及《建筑結構長城杯工程質量評審標準》dbj/t01-69-20xx的規定。

3、 直螺紋連接接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術規程》jgj107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術規程》q/jy16-20xx中的規定。

八、鋼筋原材復試及資料：

1、鋼筋原材料在投入使用前，乙方負責原材料的取樣及送檢工作，委托檢驗的機構必須是經北京市建委審核合格具有見證試驗資質的檢測中心。

2、根據《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規定》，甲方及監理單位進行見證取樣時應持正式書面通知，乙方應積極配合取樣工作，其檢測機構及費用由甲方負責。

3、根據《建筑工程資料管理規程》dbj01-51-20xx規定，乙方在成型鋼筋配送至施工現場后，提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料復試檢驗報告。

九、合同價款及付款方式：

1、 合同價款：

(1) 本合同成型鋼筋的結算單價為人民幣_______________元/噸(鋼筋不分品種、規格均為本單價)，上述結算單價包括材料費、成型制作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)。不包括原材料復試及機械連接接頭費用。

(2) 三級螺紋鋼的結算價格在本合同結算單價基礎上加____________元/噸。

(3) 鋼筋機械連接頭 元/單頭(鋼筋不分品種、規格加工套絲，并戴好保護帽)，按照配筋單圖示數量進行簽收。

(4) 鋼筋原材料復試費用按照《半成品出廠合格證》實際標注數量進行簽收。

(5) 合同執行過程中如鋼廠價格調整，其結算價格以首鋼現貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調價政策通知作為價格調整的依據，由乙方以書面形式送達甲方，調價依據在送達后24小時內，甲方予以書面確認或經甲、乙雙方協商簽訂本合同補充協議。

(6) 本合同成型鋼筋總量為____________噸，總價款(人民幣)：_______元，(大寫：_____________________)。總價中不包括原材料復試及機械連接接頭費用。

2、 付款方式：

(1) 本合同結算期為____________日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時，同時將貨款支票一并送達(乙方預收當月貨款80%，余款20%月末前結清)，乙方經配筋單錄入生成系統確認數量后劃轉。

(2) 鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。

(3) 原材料復試費用依據《半成品出廠合格證》中確認數量經甲方簽認，在月末前結清。

(4) 本合同總價款如發生變化，超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。

十、違約責任：

1、 乙方沒有按照本合同規定的質量、規格、數量等提供產品，甲方有權退貨，乙方應承擔所發生的全部裝卸及運輸費用。

2、 合同執行過程中，如遇鋼廠市場價格調整，根據合同第九章(5)條，甲方接到乙方調整價格依據24小時內未能書面確認或簽訂補充協議，乙方有權停止繼續供貨。

3、 甲方如未能按合同規定要求將配筋單及貨款同時送達，乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。

4、 由于甲方清料人員不能及時清料，致使配送工作無法正常進行，所造成的工期延誤，責任由甲方承擔，同時工期順延。

5、 甲方如未能按合同規定時間付款，逾期乙方有權停止繼續供貨，并向甲方按每延期一日收取至貨物發出之日起計算每天3元/噸違約金。

6、 乙方未能在甲方計劃工期內將成型鋼筋送至施工現場，甲方應按當日該批送達數量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。

十一、爭議：

本合同在執行過程中發生爭議或糾紛，雙方應友好協商解決。如協商未果，雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。

十二、其它：

1、 本合同簽訂時，甲、乙雙方需相互提供企業法人營業執照復印件、企業法人代碼復印件、資質證書復印件、法人授權委托書原件、工程項目施工合同原件等相關法律文件，并注明相關文件的授權使用范圍。

2、 如遇人力不可抗力因素(民法153條規定)致使合同無法正常履行時，雙方應另行協商。

3、 合同附件為本合同有效文件組成部分。

十三、本合同一式肆份，即正本、副本各兩份，甲、乙雙方各執正本、副本壹份，具有同等法律效力。

十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經合法授權人簽字后生效。

十五、本合同未盡事宜，執行《中華人民共和國民法典》的有關規定。

本合同變更條款及內容(銷售部門填寫)：

簽訂地點：_____________________

簽訂承攬合同的注意事項：

一、定作物

1、原材料的消耗定額問題:

若是定作人提供原材料的，為了防止承攬人在工作中浪費定作人的原材料，可以在簽訂合同時規定承攬人使用原材料的消耗定額。要求承攬人本著經濟節約原則使用原材料，如果超過原材料消耗定額的應承擔相應責任。

2、定作物樣品的封存保管問題:

若存在定作物樣品的，樣品應進行封存并當場由承攬人和定作人確認后簽字。此外，樣品的保管問題一般是定作人提供的樣品一般由承攬人保管，承攬人提供的樣品一般由定作人保管。因此，在簽訂合同時要規定保管人保管義務，并要求若保管不當造成損失或丟失的應承擔相應責任。

3、定作物的后期保證問題:

因有些定作物無法在檢驗當時就發現問題，所以定作人可以在合同中規定在一段期限內承攬人要保證定作物的質量合格問題，除了是因定作人使用、保管不當造成定作物存在問題以外，承攬人應負責定作物的無償修復或更換。此外，質量缺陷造成定作人損失的，承攬人還應負賠償責任。

二、支付款

1、定金條款的規定:

在簽訂合同時，當事人若采用定金的擔保方式的，定金數額一般以合同總額的20%為限，且交付時間要在承攬人進行加工定作之前。同時規定，若是承攬人違反合同時，應雙倍返還定作人定金;若是定作人違反合同時，承攬人不返還定金。

2、關于結算方式應注意:

結算方式是指價金和其它費用的清結方式，包括現金結算和轉帳結算兩種。要注意，除了國家允許使用現金履行義務的以外，承攬合同的結算必須通過銀行轉帳結算。

三、關于合同中提交定作物的規定

1、提交期限問題:

在約定定作物提取日期時應注意計算定作人必要的途中時間;

2、提前或延期提交問題:

合同中應規定若是定作人或者承攬人要求提前或延期提交定作物，應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

代工合同 承攬加工合同篇七

經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同，共同信守。

一、 甲方提供原料情況：

品(材料)名：

規格型號：

單位：

數量：

單價：

金額：

交貨日期：

超欠幅度%：

供應辦法：

二、乙方加工產品的義務

1. 質量標準：

2. 質量檢驗及驗收辦法：

3. 包裝要求及費用負擔：

4. 交貨(運輸)辦法及地點：

5. 貨款共計人民幣(大寫)：

6. 結算辦法及期限：

7. 其他：

三、違約責任：

第一點：甲方的違約責任

(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應負責賠償乙方損失。

(2)中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值%的違約金。

(3)自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。

(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

(5)未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。

(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。

(8)其他。

第二點：乙方承擔的違約責任

(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。

(2)未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值%的違約金。

(3)包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

(4)未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

(5)不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。

(6)產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

(7)未按甲方對技術資料及圖紙的保密要求履行保密義務而給甲方造成損失的，應負責賠償。

(8)其他：

本合同一式 份。有效期自請填寫有效起始時間到請填寫有效終止時間止。

甲方：請填寫定作方乙方：請填寫承攬方

法定代表人：法定代表人：

電話：填寫定作方辦公電話電話：填寫承攬方辦公電話

地址：填寫定作方住所地址：填寫承攬方住所

開戶銀行：填寫定作方開戶銀行開戶銀行：填寫承攬方開戶銀行

賬號：填寫定作方賬號賬號：填寫承攬方賬號

代工合同 承攬加工合同篇八

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等法律、法規和規章的規定，為明確合同雙方當事人的權利和義務，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經協商一致，簽訂本合同，并共同遵守。

甲方委托乙方以 的形式發布戶外廣告。

第一次付款： 年 月 日前支付 元。

第二次付款： 年 月 日前支付 元。

第三次付款： 年 月 日前支付 元。

補充約定：

1、支票 2、轉賬 3、現金

其他：

1、甲方為廣告主的，應按照有關法律法規的規定向乙方提供下列文件：

（2）質量檢驗機構對廣告中有關商品質量內容出具的證明文件；

（4）確認廣告內容真實性的其他證明文件。

2、甲方為廣告主代理機構的，除提供廣告主的上述資料外，還須同時提供代理機構的營業執照和委托協議書。

3、甲方承諾其提供的有關證明文件真實、合法、有效，不違反法律法規規定、不損害社會公共利益、不侵犯他人的民事權利。

4、甲方應在本合同簽訂后的 日內，向乙方提供廣告樣件，并承諾樣件內容真實合法。

5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發布訂單或暫緩發布廣告的，應在廣告發布日的 天前以書面形式通知乙方，否則應按廣告發布費用的 %賠償乙方損失。

6、甲方應向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權利的合法使用許可證明。廣告內容中有使用他人名義、形象的，應事先取得他人的書面同意；使用無民事行為能力人、限制民事行為能力人的名義、形象的，應當事先取得其監護人的書面同意。

7、甲方應當按照合同約定的金額、時間、方式支付廣告費用。

8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無法按期發布的，甲方有權要求乙方順延發布，如延遲發布無法實現合同目的的，甲方有權解除合同。

1、乙方承諾本單位合法擁有本合同約定戶外廣告媒介的設置使用權和廣告發布資格，本合同約定廣告發布地點、形式符合天津市戶外廣告設置規劃的要求。

2、乙方有權要求甲方按有關法律法規規定提交廣告發布所需要的證明文件。

3、乙方應當依法向工商行政管理機關申請戶外廣告登記，按批準的事項發布本廣告。

4、乙方應在辦妥戶外廣告登記審批手續之日起 日內，發布本合同約定的廣告。

5、乙方應建立廣告審查制度，配備合格的廣告審查人員，依法對甲方提供的廣告樣件進行審查。

6、甲方提供的廣告樣件內容及其表現形式不符合法律法規規定的，或者規格不符合技術標準的，乙方有權要求甲方修改。甲方應在??個工作日內，將修改后的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿，造成無法辦理戶外廣告登記審批手續的，乙方有權解除合同，不視為乙方違約。

7、應甲方要求，乙方承擔廣告設計、制作的，乙方應在廣告發布日的 天前，將廣告發布樣件交給甲方，經甲方確認并辦理登記審批后方可發布。

8、因乙方原因造成廣告無法按期發布的，乙方應在廣告發布日的 天前以書面形式通知甲方，重新發布事項由雙方共同協商。否則乙方應按廣告發布費用的 %賠償甲方損失。

9、乙方應定期對戶外廣告發布設施進行維護，保持戶外廣告整潔、完好、美觀，確保廣告的發布效果。戶外廣告發布設施損毀和發生故障的，乙方應在 日內修復。

10、乙方應建立廣告檔案管理制度，自本合同履行完畢之日起保存本合同文本和有關資料兩年。

（一）本合同所有條款甲乙雙方應共同遵守，任何一方不得在未征得對方同意的情況下擅自修改或違背。

（二）甲方未按照約定繳付廣告費用的，每逾期一天按照未支付金額的 %支付違約金。逾期付款時間超過 日的，乙方有權解除合同。

（三）因甲方未按期交付廣告樣件造成本合同無法履行的，由甲方承擔違約責任，按本合同約定廣告費用的 %向乙方支付違約金。

（四）因乙方原因導致廣告漏發或者錯發、規格和內容錯誤的，乙方給予補發，補發時間由甲乙雙方協商確定。由此致使甲方無法實現合同目的的，乙方應按廣告費用的 %賠償。

（五）乙方已盡法定審查義務，而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權益的，甲方承擔全部責任，乙方明知或應知甲方提供虛假證明材料的除外。

（六）乙方未盡法定的廣告審查義務導致發布的廣告違法，甲方可向乙方追究相應的責任。

（七）因乙方未在約定時間內修復受損和發生故障的設施而影響廣告發布效果，致使無法實現廣告目的的，應按日向甲方支付賠償金元。

（八）因不可抗力因素導致本合同無法履行的，由甲乙雙方協商解決，均不承擔違約責任。甲乙雙方一致確認，因自然災害、重大政治、社會活動和事件等特殊原因致使本合同無法履行的，為不可抗力，適用本條約定。

１、向 仲裁委員會申請仲裁；

２、向 人民法院提起訴訟。

（一）

（二）

（三）

本合同未盡事宜，按國家有關法律和行政法規規定，由雙方協商做出補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。本合同一式 份，甲、乙雙方各執 份。

【本文地址：http://m.nehjyms.cn/zuowen/3190192.html】