隨著法治精神地不斷發揚,人們愈發重視合同,越來越多的人通過合同來調和民事關系,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務。合同對于我們的幫助很大,所以我們要好好寫一篇合同。下面是小編幫大家整理的最新合同模板,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
建筑裝修合同篇一
根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案,包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
第一條 工程概況
一、工程地點:
二、工程裝飾裝修面積:
三、工程范圍:
1、承包范圍:室內各廳房的天、地、墻裝潢、門及門鎖等;約定的由乙方設計的室內各種柜、臺面、潔具、燈具等。
2、非承包范圍:
2-2、家具類:沙發、軟包凳、茶幾等可移動家具類;2-
5、現代消防系統及普消設施、清風系統、強排煙系統等;2-
7、廚房設備設施及煙道;2-
8、用品類:酒店用品及設施設備、酒具果盤、煙缸等;2-
9、所有行政職能部門的報建、報檢及費用;2-
10、施工期間的用水、用電及費用;2-1
1、其它約定項目:如防盜門、卷簾門、防護欄、防火門、電梯(電梯基礎設施)。
四、承包方式:乙方包工、包料。
五、工程期限及保修期:風險提示:關于實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時,可以以相關規定參照具體情形:
工程經竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發包人原因,未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移占有工程之日為實際竣工日期。
1、開工日期________年____月____日。竣工日期________年____月____日。總日歷工期天數________天。
2、甲方要求乙方提前竣工的,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取措施的費用,同時每提前一天支付乙方趕工費_______元。
六、工程款和報價單工程價款:本合同工程造價為(人民幣)_________元。
第二條 工程監理若本工程實行工程監理,甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。
第三條 雙方指派人員
1、甲方指派______為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督,辦理驗收、變更、登記手續和甲方授權的其他事宜。
2、乙方指派_____為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,在乙方授權范圍內處理本工程相關事宜。
3、任何乙方更換指派代表,應當以書面方式通知對方。
第四條 甲方工作
1、開工____日前,向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明份,并向乙方進行現場交底。
2、開工____日前,要為乙方入場施工創造條件騰空房間,清除影響施工的障礙物,以不影響施工為原則。對只能部分騰空房屋所滯留的家具、陳x等采取保護措施。
3、向乙方提供施工期間的水、電、氣及電訊設備,說明注意事項并承擔相應費用。
4、辦理施工所涉及的消防、環保、建委、稅收等各種申請、批準等手續,并承擔相關費用及稅費。
5、遵守物業管理部門的各項規章制定,負責處理因施工帶來的擾民問題及鄰里關系。
6、負責保護好周圍的建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。
7、不得有下列行為:
(1)隨意改動房屋主體和承重結構,如確需折改原建筑結構、設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續。
(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺門窗的墻體。
(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
(5)強令乙方違章作業施工的其他行為。
第五條 工程變更
1、在施工期間對合同約定的工程內容如需變更,雙方應當協商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費及工期。工程變更協議,作為竣工結算和順延工期的根據。
2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失,延誤工期的,并應賠償乙方損失。
第六條 材料供應風險提示:對于采購材料和工程設備的義務與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時,承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場,并重新采購符合要求的材料、工程設備,由此增加的費用和(或)延誤的工期,由承包人承擔。
發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的,或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的,按照發包人違約的約定辦理。
1、按照合同附表,由甲方提供的材料設備,應為符合設計和國家標準要求的合格產品,并應按施工進度計劃及時供應到現場,并事先通知乙方,雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收合格后使用。
2、由乙方提供的材料、設備,必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符,經甲方簽字認可后再行使用。
3、材料驗收合格的標準:
4、材料驗收質量異議:如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的,檢測費用由其先行墊付;材料經檢測確實不合格的,檢測費用則最終由對方承擔。
第七條 工期延誤對以下原因造成竣工的日期延誤,工期應當順延:
(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
(3)因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
(4)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
第八條 質量標準風險提示:工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止,并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
1、本工程執行的質量標準:施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾公共場合施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》等國家制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
2、在竣工驗收時雙方對工程質量發生爭議時,應當申請由相關行政主管部門認可的專業機構予以認定;認證過程支出的相關費用由申請方墊付,并最終由責任方承擔。
第九條 工程驗收及質量保修期
1、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分:
(1)隱蔽工程和中間驗收:應由甲、乙雙方及時辦理,以便進入下道工序施工,甲方如不能按通知時間到現場視為驗收合格。
(2)竣工驗收:工程全部結束后,乙方應書面通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知后____日內組織驗收,并辦理驗收移交手續。如甲方因故不能驗收,應在收到驗收通知后當日內以書面形式通知乙方,另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用,驗收合格簽字后,結清工程余款,工程保修單即行生效。甲方另定的驗收時間不得超過竣工后7個工作日,否則視為承認工程產品竣工驗收合格。
2、雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
3、雙方未辦理驗收手續,甲方不得入住或經營使用,如甲方擅自使用視同驗收合格,甲方不得以未在驗收資料上簽字認可為由拒絕乙方后期工程款項的收取,否則由此而造成的損失由甲方承擔。
第十條 工程款支付方式
1、合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
(1)工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算單,并將有關資料送交甲方,甲方在收到資料三天內審核完畢,如無異議視為同意并支付工程尾款。甲方應在審核完畢____日內付清合同約定的款項,否則乙方有權采取措施以甲方財產抵扣相應工程款。
(2)在工程價格(合同總價)中對應繳納的稅費,甲方從合同總價款中已扣除,由乙方委托甲方繳納稅費,(由甲方代扣、代辦稅費)乙方不再承擔任何稅費,由此產生的稅費以及相關責任由甲方承擔。
第十一條 違約責任風險提示:明確違約責任
在簽訂合同時,雙方就要想到可能產生的違反合同的行為,并在合同中規定相應的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔的責任,來督促各方真正履行應承擔的義務,一旦違約情況發生,也有據可依。
1、一方當事人未按約定履行合同義務或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠給對方造成的直接經濟損失。
2、甲方責任
(1)因甲方原因造成乙方不能進場施工,乙方有權單方解除合同。甲方應在收到乙方解除合同通知書之日起____日內,做出答復,并承擔經濟損失。
(2)因甲方未按規定的時間、要求提供材料、設備及安裝(如空調預埋、消防管道預埋),造成延期開工或中途停工,甲方應賠償乙方停窩工損失。按照每日_____元計算。
(3)由于甲方提供的材料、設備質量的規格差異、安裝差異,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影響工程質量或造成損失,其返工費用由甲方承擔。
(4)甲方未按合同約定期限支付每期工程款,每延誤____日,應當向乙方支付遲延部分工程款的違約金。若因此造成工程停工、窩工等延誤工期和損失,由甲方承擔責任。
(5)工程未經驗收,甲方提前使用造成質量問題或損壞,由甲方承擔責任。
第十二條 爭議解決方式本合同在履行過程中產生的爭議,由當事人雙方協商解決,如協商不成的,按以下第_____種方式解決爭議。
1、提交_____仲裁委員會仲裁。
2、向原告方住所地人民法院提起訴訟。
第十三條 其他
1、本合同和補充合同具有同等法律效力。
2、因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應當本著公平原則協商解決。
3、本合同一式_______份,雙方各執______份。
甲方:法定代表人:________年____月____日
乙方:法定代表人:________年____月____日
建筑裝修合同篇二
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本合同。
第一部分 協議書
一、工程名稱:
二、工程期限:工期為 天(有效工作日) 約定開工日期: 年 月 日。
竣 工 日 期 : 年 月 日。
三、施工地點:鄭坊鎮鄭坊村
四、承包范圍:
本工程設計范圍的建筑結構、水電等(二次裝修在同等條件下優先由乙方承包施工)。
五、承包性質:包工包料(不含二次裝修)。
六、工程質量標準:
本分包工程質量標準雙方約定為:合格
七、工程內容:土建
八、本合同正本一式四份。
九、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效。工程竣工驗收符合要求或用戶已投入使用,工程款結清后自動終止。
十、合同簽訂后,承、發包雙方需提出修改時,經雙方協商一致后可以簽訂補充協議,作為本合同的補充。
十一、本工程建設面積:約2846.28㎡,合同單價:1150
十二、雙方均保證本合同記載的名稱、住所、電話、傳真、電子郵箱、開戶銀行、賬戶信息等的真實有效。一方信息如有變化應于變更之日起15天內書面告知對方,否則由此引起的無法及時告知的責任由信息變更方承擔。
第二部分 工程款項的支付與結算
本工程墊資工程,主體結構澆砼封頂時支付總工程款的50%,內外墻砌筑全部完成且基本粉刷完成支付總工程款30%,主體結構及腳手架拆除,全部工程施工完成,乙方提供竣工報告且經甲方組織驗收后支付總工程款17%。
金,及因停工等帶來的其他經濟損失。
二、工程竣工結算:
工程竣工驗收報告經發包人認可后10天內,承包人向發包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料,發包人在10天內進行核實,確認后發包方按照約定的合同支付方式進行工程竣工結算并支付。
第三部分 通用條款
一、發包方應提供施工圖紙六套。
二、發包方交付的設計圖紙、說明文件和有關技術資料,作為施工的有效依據。開工前由發包方組織設計交底和三方會審作出會審紀要,作為施工的補充依據。承、發包雙方不得擅自修改。
三、發包方如需設計變更,必須由設計單位作出正式修改通知書,承包方才予以實施。重大修改或增加造價時,必須另行協商。
四、方案設計、工程施工圖設計委托承包方負責設計的,設計費由發包方承擔。
六、承包方運抵工程現場的材料,無論損壞或丟失,在工程交付使用前承包人擁有全部處置權和保管權。
七、施工中如發現設計不當或嚴重不合理的地方,承包方及時以書面形式通知發包方。如因果發生費用增加(包括返工、停工、窩工、人員和機械設備調遷、材料構配件積壓的實際損失)由發包方負責,并調整合同造價。
八、因發包方原因延誤工期的,發包方承擔工地每人每年30天伙食費。
九、如二次裝修甲方需要外腳手架可以和承包方協商。
十、本合同之外的第三方提出的配套施工費用不包含在本合同中。
第四部分 工程的延期與質量
一、遇下列情況,工期相應順延。
1、發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款,致使施工不能正常進行的。
2、施工地點因發包方原因,未能完成三通一平,致使不具備開工條件的。
3、一周內非承包人原因停電、停水、糾紛、雨雪、風
4、因發包方原因(如行政手續不全、甲方代表簽證不及時、場地不符合施工要求等)而致使承包方無法正常施工的,或因發包方負責的其他工程項目因交叉施工影響承包方正常施工的,則工期相應順延。
5、因發包人原因不能按照協議書約定的開工日期開工,發包方應以書面形式通知承包方,推遲開工日期。并賠償承包人延誤期內材料漲價的差額,并相應順延工期。
6、發生不可抗力原件,參照部頒建筑工程承包合同范本通用條款中有關“不可抗力”條款解決。
7、施工期跨躍春節的,扣減工期28個日歷天(春節前10天起計)。
8、承包方在以上情況發生后,就延誤的內容和因此發生的經濟支出向監理工程師(或發包方代表)提交書面報告。監理工程師應在48小時內給予書面答復,逾期沒有書面答復的,視為已被監理工程師認可。
9、因承包人原因不能按時進場的,工期延誤不予調整。
二、本工程質量應達到:合格。
第五部分 竣工驗收與保修
一、驗收:
1、承包人應在完工后10天內遞交《工程完工報告》,發包人在收到《工程完工報告》后10天內組織有關單位進行土建單項驗收,并在驗收后3天內給予認可。如有需要可以提出修改意見,承包人按要求修改,并承擔由自身原因造成的修改費用。
2、發包人收到承包人送交的《工程完工報告》后7天內不組織驗收,或驗收后3天內不提出修改意見,視為竣工驗收通過已被認可。
3、發包人收到承包人《工程完工報告》后7天內不組織驗收,從第8天起承擔工程保管及一切意外責任。
二、工程未經竣工驗收或竣工驗收未通過的,發包人不得使用。發包人擅自使用的,視做工程已通過竣工驗收。并承擔由此發生的質量問題及其他問題,由發包人承擔責任。
三、因承包方原因造成的質量缺陷,在質保期內,應由承包方無償保修。因發包方使用不當或不可抗力引起的,則由承包方提供有償服務。
五、本合同描述的“工程完工日”是指:合同內容的土建施工任務全部完成,土建施工人員撤場之日。
第六部分 違約責任
本合同簽訂生效后,雙方應嚴格遵守合同條款,任何一方違反合同約定,應承擔違約責任。承包人違約,承擔直接損失的1%違約金。發包人工程款支付違約,應承擔合同總款項的每月5‰的違約金。其他事項違約承擔合同價款的1%違約金,但文本前面條款中已有約定的按前述條款執行。發生爭議的,各方可直接向起訴方所在地人民法院起訴。
第七部分 安全責任及其他
一、承包方應遵守國家有關工程建設安全管理的法律法規,安全施工、文明施工。并承擔建筑行業法律法規規定的一切法律責任。
二、承包方在施工地的辦公及生活設施應自行解決,發包方給予協助。
三、本合同如有未盡事宜,雙方參照部頒建筑工程施工合同范本相應條款。
第八部分 補充條款
此合同一式四份,經雙方簽字蓋章后生效。
發包方: 承包方:
委托人: 委托人:
建筑裝修合同篇三
一、甲乙雙方經過友好協商,甲方同意委托乙方承裝修門面,本著信任、協作、配合、節約的原則,保證質量的順利完成每個項目。
二、工程概況:
1.工程名稱:門面裝修
2.工程地點
3.承包方式:包工包輔料。
三、設計標準及質量要求:
1.門面裝修設計由甲方提供,并乙方要提出好的建議。
2.木工部分:基層牢固、結實、無拉動現象,垂直及水平偏差均應小于士0.5厘米。
3.油漆部分:無明顯氣眼、釘眼等現象,手感光滑舒適,并無漏刷現象。
4.水電部分:按同場情況布線布管,布線和布管做到橫平豎直。
5.瓷磚必須間縫線直,無空鼓、無破損現象。
6.式樣問題不屬于質量問題乙方按圖紙施工,不承擔返工,返工費用由甲方負責。
7.門面裝修期間,乙方負責甲方門面內的成品保護,如有損壞由乙方照價賠償。
四、質保期:
1.防水墻面高度主墻1米,其他區域0.5米,質保期2年。
2.地面瓷磚貼磚瓷磚必須間縫結直,無空鼓,無破損現象,質保期2年。 雙方約定在質保期內出現上述問題,乙方承擔全部責任,并負責復(質保期間甲方驗收合格后推2年)。
五、承包項目:
1.按照甲、乙雙方提供的項目單,經甲、乙以方商定造價 元。 2.按照項目單如有增減必須經雙方協商,并一定做到有增有減結算所有費用。
六、施工期限:
施工期限為 ,進場日期從 年 月 日至 年 月 日止。
七、材料品牌:
按甲方提出的主要材料品牌,乙方必須按甲方的要求完成,詳見材料品牌明細表。
八、付款方式:
付款方式分三次:第一次雙方簽訂合同,甲方付給乙方材料費 元,最后完工,甲方驗收后留3%的質保金,余額付清。
十、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽字后生效。
甲方簽字: 乙方簽字:
年 月 日
建筑裝修合同篇四
一、 工程內容:
(詳見圖紙)。 以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。
二、 工期:
1、 開工日期:本項目工程工期從年月個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。
2、 施工期內,若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、 因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
4、 發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
三、 工程合同價款:
經協商本合同總承包價款為人民幣________:。若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實結算。
四、 承建方式
乙方對建筑工程包工、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、甲方負責提供所承建工程的飾面樣板材料,必須經雙方確認方可進料施工。
2、 施工期間甲方負責甲方施工發生的水電費用。
五、 工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款:
(1)合同生效后,發包人按時直接向承包人支付工程款:支付次數分三次支付。 第一次:工人進場后5月15日預付總工程費用的40%。
第二次:工程進入第二階段7月1日預付總工程費用的30%。
第三次:工程進入最后階段7月30日付總工程費用的30%。
(2)此合同所描述款項不含稅金。
六、 工程質量要求:
1、 乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關古建筑施工規范進行施工。在施工過程中,乙方必須服從甲方監督管理,若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項,甲方有權提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
2、 施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。
七、 工程竣工驗收結算:
乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告,甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收,并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算,并于十個工作日內結算完畢。
八、 延期違約責任:
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤,則每延誤一天計罰人民幣500元;若工程提前完成,則每提前一天完成獎勵人民幣500元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書面要求,甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款,逾期三天,乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理,因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。
九、 質保內容
質保內容按有關建筑施工驗收規范標準執行。
十、質保期限
以工程竣工驗收合格之日起計算工程、水電工程質保期為六個月。保養期從竣工驗收之日開始計算,保養期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規定:
1、 施工期間,甲方因故進行修改調整,應提前二天通知乙方,向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處,應提前二天以書面形式上報甲方,經甲方及設計部門處理后再行施工,所有修改調整的費用由甲方負責。
2、 施工期間,乙方必須做好安全生產防范工作,落實各項安全措施,確保施工安全,承擔安全施工責任,教育施工人員遵紀守法。
3、 甲方負責現場工地的關系協調,以確保乙方施工進度。
4、 乙方派出專人與甲方保持聯絡,協調現場施工。乙方承建的土建項目,應與相關安裝工序密切配合,要求應用書面聯系。
十二、合同生效與終止:
本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿,甲方將款項結清后合同即告終止。
十三、 本合同壹式貳份,甲、乙方各執壹份,具同等法律效力。合同履行中未盡事宜,應盡可能協商解決。可補簽有關協議, 補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
建筑裝修合同篇五
發包方(以下簡稱甲方):_________
委托代理人:_________
單位:_________
住所地址:_________
聯系電話:_________
承包方(以下簡稱乙方):_________
法定代表人:_________
注冊地址:_________
聯系電話:_________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條工程概況
1。1工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1。2住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1。4總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
1。6工程內容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
第二條施工單位資格
乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第三條材料供應
3。2按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。
第四條工程質量
4。1本工程執行_________(填建筑裝飾工程技術規程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
4。2本工程由_________方設計施工方案。
4。3甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4。4由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4。5在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
4。6施工過程中雙方對工程質量發生爭議,申請由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第五條工程驗收
5。1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:_________。
5。3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表十:工程保修單)。
第六條工程款支付方式
6。1雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
(3)竣工驗收后_________日內,甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
(4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。
6。2因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
6。3雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發票。
6。4竣工驗收合格后,甲方有權留取相當于工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格后_________年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
第七條有關安全生產和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
第八條工程監理
8。1本工程甲方委托監理,應與監理單位簽訂監理合同。并在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。
8。2本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意,總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中,發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時,總監理工程師應作出公正的處理。
8。3為保證施工正常進行,甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時,按協議條款的約定處理。總監理工程師易人,甲方接到監理單位通知后應同時通知乙方,后任繼續履行賦予前任的權利和義務。
第九條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
9。1甲方在開工日期_________天之前按協議條款約定的日期和份數,向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數,甲方應代為復制,復制費用由乙方承擔。
9。2甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
9。3使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應在協議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等事項。
第十條乙方駐工地代表
10。1乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表,甲方代表在回執行上簽署姓名及收到時間后生效。
10。2乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計(或施工方案)和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下,可采取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發生的追加合同價款,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。
10。3乙方代表易人,乙方應于易人前_________天通知甲方,后任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。
第十一條甲方工作
11。1甲方應在開工前_________天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
11。2做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。
11。3如確實需要拆改原建筑結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,并承擔有關費用。
11。6參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、工程竣工驗收。
第十二條乙方工作
12。2嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
12。4保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
12。5參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。
12。6指派_________為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。
12。7乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票復印件,甲方要求與原件核對的,乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。
第十三條工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表七:裝飾裝修工程變更單)。
第十四條工期延誤
14。1對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
14。2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
14。3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
14。4因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第十五條違約責任
15。4由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
15。6由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
15。7甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
15。8乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
第十六條合同的變更和解除
17。1合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款_________%支付違約金,并辦理終止合同手續。
17。2施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
第十七條垃圾清運
因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的_________地點,甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內)。
第十八條聲明及保證
甲方:
18。1甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
18。2甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
18。3在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18。4甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
18。1乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
18。2乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
18。3在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18。4乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十九條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第二十條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、x、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第二十一條通知
21。1根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
21。2各方通訊地址如下:_________。
21。3一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第二十二條爭議的處理
22。1本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十三條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第二十四條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十五條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
建筑裝修合同篇六
發包方(甲方):建工街道辦事處
承包方(乙方):××房地產開發有限公司
1、 工程名稱:建工街道社區服務中心
2、 工程地點:建工街道辦事處南側辦公樓
3、 房屋結構:地下一層,地上兩層
4、 承包方式:大包
5、 工期:本工程 自20xx年7月28日開工,至20xx年9月3日竣工,工期36天。(地下室部分根據施工條件建筑裝飾工程
施工合同
再定)7、 工程質量:執行國家、省現行的工程施工、質量和驗收規范標準。符合《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》,《建筑裝飾裝修工程質量檢驗驗收規范》達到甲方設計圖紙和具體說明要求。
1、開工前7天向乙方提供經確認的施工圖紙或具體做法
說明書
一份,并向乙方進行現場交底,向乙方提供施工所需的水、電、氣及通訊等設備,并說明使用注意事項。2、指派 為甲方駐工地代表,負責合同履行,對工程質量進行監督檢查辦理驗收、變更施工事項,登記手續和其他事宜的協調工作。
3、協助乙方做好現場保衛、消防、安全及施工垃圾的處理。
1、參加甲方組織的施工圖紙或具體施工要求說明的現場交底,擬定施工方案和施工進度計劃,交甲方審定。
2、指派 莊周為乙方駐工地代表,負責合同履行,按要求組織施工保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3、嚴格執行施工規范,安全操作規程,安全防火規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項施工質量檢查記錄,為竣工驗收做好準備。
4、在施工中未經甲方同意,不得隨意拆改原建筑結構及各種設備管線。
5、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
1、 因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
2、 因設計變更或非乙方原因造成的停水、停電等致停工,工期相應順延。
1、甲、乙雙方應當及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約日期參加驗收,經甲方同意,可由乙方組織人員進行驗收并做好記錄,甲方應予承認。若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,由此造成停工,工期順延得驗費用由甲方承擔;若復驗不合格,其復驗費及返工費用由乙方承擔,但工期不順延。
2、工程竣工后乙方應提前3天通知甲方整體驗收,甲方自接到通知之日起應在3日內組織驗收并辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規定的時間內未組織驗收,應及時通知乙方另定驗收日期,如驗收合格,甲方應承認原竣工日期并承擔乙方的看管費用(相應的勞務費);如驗收不合格,由乙方繼續施工,工期不順延。
1、 甲方提供的圖紙和施工說明,施工場地應符合防火防事故的要求,主要包括電器線路,煤氣管道,自來水等管線合格。
2、 由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,由甲方承擔修復和賠償責任。
3、 乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,由于乙方在施工過程中違反有關安全操作規程,導致人身安全或火災事故,由乙方承擔修復和賠償責任。
1、 結算方式:(1)以20xx年7月25日上報的預算審批價格進行結算。
(2)審批預算內容以外的變更項目,按實際發生量進行結算。
2、 付款方式:工程結算后,按工程價款,甲方辦理沖抵東珠房地產開發公司的前期手續費。(配套費、人防費、供熱入網費等)
1、甲方接管之日起,乙方保修二年,甲方使用不當除外。
1、因一方原因,造成合同無法履行時,由違約方賠償合同價款10%的違約金,對已完成的工程量(合格部分)據實結算。
2、乙方在施工中,達不到雙方約定設計圖紙和施工現場交底說明的質量要求,拒不按甲方要求整改甲方有權終止合同,由此產生的損失由乙方自行承擔,并承擔不能履行合同的違約責任和違約金。
3、如乙方使用不合格產品或假冒產品,被甲發現時按產品價格雙倍賠償給甲方。
4、雙方協商一致解除合同時,不承擔違約責任。
1、本合同在履行過程中發生爭議時由雙方當事人協商解決,可以變更,補充合同約定事項。達成一致的應簽訂補充協議;達不成一致的可請有關部門調解。協商或調解不成的,雙方均可通過訴訟程序解決。可向仲裁委員會申請仲裁,也可向法院起訴。
1、因施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,并負責將垃圾運到甲方指定的場地存放,清運費由乙方承擔。
2、在施工期間雙方往來事項,如:預算以外增加的裝飾項目或因甲方要求更改原設計要求等,均由雙方駐工地代表人簽訂現場簽證,雙方各留存一份,以防雙方約定事項不清產生誤會和糾紛。
1、本合同經雙方簽字蓋章后生效,一式兩份,雙方各持一份。
2、本合同生效后乙方不得將工程轉包。
3、本合同的附件與本合同具有同等效力。
附件:1、裝飾裝修標準(甲方提供)
2、裝修過程中需注意的幾個問題(甲方提供)
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
代理人: 代理人:
聯系電話: 聯系電話:
年 月 日
建筑裝修合同篇七
承包方(以下簡稱乙方):
一、 工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:
4、承包方式:
5、工程期限 天
開工日期 年 月 日
竣工日期
因工程變更造成工期改變的,以甲乙雙方簽字的變更書為依據變更工期。
非甲、乙雙方原因(如停水、停電)及不可抗力(如地震)因素而影響工期的,工期順延,相應費用協商解決。
二、 甲方工作
1、開工前 天,甲方負責為乙方的施工提供條件如:場地、電源、水等。由于甲方原因造成乙方工程施工困難和工期延誤的責任均由甲方承擔。
2、負責協調與本工程有關的各個單位關系,并辦理各種手續(包括結構拆改申請等)。
3、負責工程質量和進度的監督及竣工驗收。
三、 乙方工作
1、施工中嚴格執行有關工程的安全操作規范、施工規范及質量標準,按期保質完成工程。
2、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定。
3、文明施工,保護環境。
四、 工程變更
1、變更前一天寫出書面變更書。
2、工程變更,甲乙雙方必須協商一致。
3、工程變更書須甲乙雙方簽字后有效。
4、工程變更款在工程結算時結清。
五、 工程款支付
1、本工程總造價為人民幣(大寫) 拾壹萬肆仟伍佰玖拾元
六、 工程驗收和保修
1、工程竣工后,乙方書面通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收表,并做工程結算。甲方逾期不于答復,乙方有權視同甲方驗收合格。期間工程保護費用由甲方承擔。
2、本合同自工程驗收合格甲、乙雙方簽定驗收書后失效。
3、保修工程按保修合同執行。
七、 違約責任
1、凡因本合同當事人的一方不履行合同或違反國家法律法規及本市有關 規定,受到罰款或給對方造成損失的,均由責任方承擔責任,并賠償 給對方損失費。
2、未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的, 由甲方負責。
3、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,應及時通知另一方,辦理合 同終止手續,并由責任方賠償對方相應的損失。
八、 幾項具體規定
1、工程垃圾,由乙方負責清理,乙方負責清運費
2、甲方供料時,乙方負責搬運到現場,甲方負責搬運費 元
(此費用不在工程價款內)。
九、 其它約定條款
十、 附則
1、本合同經甲乙雙方簽字后生效。
2、本合同一式兩份,甲乙各執一份。
甲方: 乙方:
日期: 日期:
建筑裝修合同篇八
承包方(以下簡稱乙方):
一、 工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:
4、承包方式:
5、工程期限 天
開工日期 年 月 日
竣工日期
因工程變更造成工期改變的,以甲乙雙方簽字的變更書為依據變更工期。
非甲、乙雙方原因(如停水、停電)及不可抗力(如地震)因素而影響工期的,工期順延,相應費用協商解決。
二、 甲方工作
1、開工前 天,甲方負責為乙方的施工提供條件如:場地、電源、水等。由于甲方原因造成乙方工程施工困難和工期延誤的責任均由甲方承擔。
2、負責協調與本工程有關的各個單位關系,并辦理各種手續(包括結構拆改申請等)。
3、負責工程質量和進度的監督及竣工驗收。
三、 乙方工作
1、施工中嚴格執行有關工程的安全操作規范、施工規范及質量標準,按期保質完成工程。
2、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定。
3、文明施工,保護環境。
四、 工程變更
1、變更前一天寫出書面變更書。
2、工程變更,甲乙雙方必須協商一致。
3、工程變更書須甲乙雙方簽字后有效。
4、工程變更款在工程結算時結清。
五、 工程款支付
1、本工程總造價為人民幣(大寫) 拾壹萬肆仟伍佰玖拾元
六、 工程驗收和保修
1、工程竣工后,乙方書面通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收表,并做工程結算。甲方逾期不于答復,乙方有權視同甲方驗收合格。期間工程保護費用由甲方承擔。
2、本合同自工程驗收合格甲、乙雙方簽定驗收書后失效。
3、保修工程按保修合同執行。
七、 違約責任
1、凡因本合同當事人的一方不履行合同或違反國家法律法規及本市有關 規定,受到罰款或給對方造成損失的,均由責任方承擔責任,并賠償 給對方損失費。
2、未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的, 由甲方負責。
3、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,應及時通知另一方,辦理合 同終止手續,并由責任方賠償對方相應的損失。
八、 幾項具體規定
1、工程垃圾,由乙方負責清理,乙方負責清運費
2、甲方供料時,乙方負責搬運到現場,甲方負責搬運費 元
(此費用不在工程價款內)。
九、 其它約定條款
十、 附則
1、本合同經甲乙雙方簽字后生效。
2、本合同一式兩份,甲乙各執一份。
甲方: 乙方:
日期: 日期:
【本文地址:http://m.nehjyms.cn/zuowen/3189534.html】