合同的簽訂對于維護勞動者的權益、促進勞動關系的穩定具有重要意義。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。

外墻保溫施工合同篇一

經甲乙雙方商定，由乙方承包甲方的外墻漆工程.為明確雙方權利、義務和經濟責任。根據《民法典》、《建筑法》的有關規定。特簽訂本合同，且共同遵守執行。安全事故概由乙方負責，與甲方無關。

1、工程決算及付款方式：工程竣工，經甲乙雙方驗收合格，一月內甲方向乙方一次性付清總價款的95%。預留質保金按工程總造價的5%計算，在一年后結清。在質保期拾年內，如出現掉皮、變色、脫落、掉粉、發花等由乙方承擔責任，并負責免費維修。

2、違約責任：如甲乙雙方任何一方違約，應按該外墻施工工程的總造價10%賠償另一方。

3、解決糾紛方式：未盡事宜雙方雙方共同協商或訴訟解決。

4、本合同簽訂后：如有未盡事宜，雙方另行商定。

5、合同份數：本合同壹式肆份，甲乙雙方各持貳份，經雙方代表簽名后生效。

外墻保溫施工合同篇二

乙方：

甲方將 的外墻涂料工程發包給乙方施工。雙方遵循自愿、誠實、信用的原則，為明確甲、乙雙方的權利和義務，經協商一致，訂立本合同。

一、工程名稱：

二、工程承包范圍及形式：外墻未貼面磚部分的墻、板、線條等(具體按甲方指定的部位)，以包工包料承包施工。

三、工期、質量：以甲方下發通知為準，質量為合格及以上。面漆采用多樂士牌漆。

四、承包費用及付款方式：

1、承包費用及結算方式：按實際施工面積進行結算，單價38元/m(每平方米叁拾捌元整)，此費用已包含了乙方所有預見與不可預見的及風險的費用。

2、付款方式：外架拆除完畢，合同范圍內工程全部施工完，驗收合格后10天內，付清全部工程價款，中途不預付工程款。

五、甲、乙雙方責任：

(一)、甲方職責

1、對乙方進行技術交底;

2、負責組織驗收。

(二)、乙方職責?

1、所用材料的必須符合質量要求，并提供材料的出廠合格證。必須嚴格服從甲方管理人員的安排。工人的食、宿自理。

2、施工質量必須符合施工設計、設計變更、施工強制性條文、施工驗收規范要求。

3、做好已完的成品保護。

4、乙方應嚴格按安全規程操作，杜絕事故的發生。確保安全生產。所發生的一切安全事故及責任全部由乙方承擔。

六、違約責任：

1、乙方承包的工程不符合甲方要求的工期、質量時，甲方有權隨時清退乙方，所有費用乙方自己承擔，不予結算。

3、乙方應負有對本班組的工人的安全及勞資的全部責任。乙方工人的安全及勞資若有發生糾紛所發生的損失由違約方負責。

七、本合同對雙方具有約束力，任何一方違約所發生的損失由違約方負責。

八、本合同自雙方簽字起生效，至工程款付清當日終止。本合同一式二份，雙方各持一份，未盡事宜，協商解決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

外墻保溫施工合同篇三

承包方(乙方)：

按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經協商達成如下協議。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程

1.2 工程地點： 寶楊路3320號

1.3 承包范圍： 1-3號外墻涂

1.4 承包方式：包工包料 (外墻膩子甲方提供)

1.5 工期：自接到甲方通知后 10天 內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。

1.6 工程質量：合格

1.7工程面積:暫定3000m2,竣工后按實計算.

1.8 合同價款采用固定單價，單價 淺色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。 合計金額為(人民幣)： 63000.00元(大寫)： 陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。

1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用，少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。

第二條 甲方工作

2.1指派 周建軍 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

2.2甲方簽訂合同后3天內向乙方明確施工范圍及施工要求。

第三條 乙方工作

3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

3.2乙方指派 宋繼訓 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

3.4做好施工現場保衛、消防和垃圾清理等工作，并承擔相應費用。

3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

3.6在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。

3.7工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

第四條 關于工期的約定

4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。

4.2乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計，甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時，乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。

4.3非乙方原因造成的工期延誤，經雙方協商，以經甲方簽證的聯系單為準，工期可以順延。

4.4工程竣工結算時乙方提供發票，甲方出具免稅憑證。

第五條 關于工程質量及驗收的約定

5.1本工程質量應達到國家建筑裝飾行業標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時，則以建筑行業裝飾標準為準。

5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。乙方應提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認;若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗而引起的產品損壞、停工直接費;若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，無論復驗是否合格，甲方不承擔應復驗而引起的產品損壞、停工損失，工期不予順延。

5.3由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。

5.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用。

第六條 關于工程價款及結算的約定

6.1支付方式：

工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的 80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算后支付至結算價的95%，余款作為保修金。 保修金為工程結算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。

6.2如在施工中發生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯系單,甲方認可確定簽字，在決算時按實結算。

第七條 關于材料供應的約定

7.2 乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責。

第八條 有關安全生產和防火的約定

8.1 乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。

8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

第九條 爭議與違約責任

9.1、違約

(1)工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結算總價款的 向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執行，甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。

(2)產品質量：如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的，乙方除應立即調換合格產品外，還應按不合格產品價款的 %向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。

(3)工程質量：如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質量達到合格為止，同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據實賠償。

(4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。

9.2、爭議

(1)雙方約定，在合同履行過程中產生爭議時，各方協商解決，協商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。

(2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。

第十條 其它約定

第十一條 附則

11.1 本工程需要進行保險時，應另訂協議。

11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結清全部工程款后自動失效。

11.3本合同在履行過程中形成的會議紀要，報價單及補充協議，工程聯系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。

11.4本合同設正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執正本壹份、副本壹份。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

代理人： 代表人：

年 月 日：

外墻保溫施工合同篇四

乙方：

為明確雙方權利義務關系，甲、乙雙方本著協商一致、平等互利的原則，簽訂本合同。

第一條服務內容

姓名：

地址：

第二條服務期限

1、根據云智慧家政合同服務內容，雙方約定服務為_______次 ，自__________起至_________止。

2、如遇不可抗力或不具備現場服務條件而無法規定期限內履行合同，經雙方確定后，無錫家政保潔服務期可以相應縮短或延長。

第三條 云智慧家政收費標準與付款方式

收費標準：

付款方式：

本項服務費用總金額為人民幣 元(大寫： 元)

第四條甲方義務

1、甲方應向乙方提供管理和存放保潔用品、用具的場所，以及乙方作業所需條件，如水、電和其它支援物品。

2、甲方對該次服務的項目，應在保潔作業活動結束時進行驗收，并確認。

3、甲方應按本合同規定的價款和付款方式進行結算。

第五條乙方義務

1、乙方應遵守甲方的現場管理規定。

2、乙方應嚴格按照本合同相關條款的規定進行服務并接受甲方的監督檢查。

3、乙方必須按照本合同規定，提供作業所需的清潔設備、工具、器材及藥劑。

第六條違約責任

1、由于甲方原因造成乙方無法作業或誤工，由此造成乙方作業延期完工或誤工損失之責任由甲方承擔。

2、在服務過程中，乙方因管理不善造成甲方財物損壞等后果，由乙方承擔相應責任。

第八條合同爭議解決途徑

甲、乙雙方在履行合同的過程中如發生爭議，應協商解決。協商不成的，可以向消費者協會投訴，由消費者協會進行調解;調解不成的，可以向勞動仲裁委員會申請仲裁，也可以直接向法院提請訴訟。

第九條附則

1、雙方可通過協商簽訂補充合同，補充合同與本合同具同等效力。

2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

外墻保溫施工合同篇五

乙方：

根據有關法律、法規，在自愿、平等、協商一致的基礎上，甲方將本物業的外墻清洗服務委托乙方進行，訂立本合同。

工作地點

服務內容：清洗外墻、玻璃

作業要求

乙方采取下吊板方式進行施工，使用專業工具及外墻清洗劑、玻璃清潔劑，清洗外墻、玻璃，使玻璃表面形成一層保護膜，使玻璃不易受灰塵及酸雨的腐蝕。

服務標準

玻璃整體光亮、清潔、無膠印、無污跡、無建筑施工材料殘余物;外墻干凈、無深色、無污跡、無建筑施工材料殘余物。

合同期限

自年月日至年___月___止。

如遇停電、下雨、大風等特殊情況，工期可延期。

收費標準

清潔費用：元/次，人民幣大寫：

付款方式

雙方權利與義務

甲方安排專人負責聯系、協調、檢查、監督乙方工作;

甲方負責向乙方免費提供服務所需用水、電及燈光;

甲方應及時對現場進行驗收。

乙方工作時必須符合高空作業的要求，安排專責人員進行現場管理，確保安全。

乙方在現場作業的員工必須嚴格遵守甲方指定的各項規章制度，若乙方員工違反甲方規章制度，將按甲方的有關規定予以處罰。

乙方在清洗服務過程中，造成甲方或第三方的人身或財產損害的應予以賠償。

在乙方清洗服務范圍內，若發生任何質量或其它問題投訴，乙方必須二十四小時之內予以答復或解決。

嚴格遵守甲乙雙方簽訂的《安全協議書》

解除協議或任何有關協議內容的更改，協議雙方須提前十五天

內以書面形式答復，逾期不答者，視為默認。若乙方未按合同規定，甲方有權隨時解除合同。

本協議履行中若發生爭議，雙方應協商解決。經協商不能達成一致時，任何一方可向北京市海淀區人民法院提起訴訟。

本協議一式四份，甲乙雙方各執兩份，經蓋章簽名有效。

甲方：乙方：

甲方簽章：乙方簽章：

日期：日期：

外墻保溫施工合同篇六

乙方：

一、工程概況：

1、工程結構：框架結構空心磚砌筑;

2、工程名稱：海上郡小區外保溫工程;

3、工程地點：瓦房店長興島海上郡小區號樓;

4、施工項目：保溫顆粒抹灰、玻纖網掛網、聚合物砂漿抹面;

5、質量標準：執行國家外保溫質量驗收標準及規范和遼寧省地方標準;

二、承包方式及人工費單價：

1、承包方式：包清工;

2、人工費單價：外立面聚苯顆粒抹灰____元/m2，掛網抹灰____元/m2，聚苯板粘貼(包括錨栓固定)____元/m2，造型____元/m，(以上單價包含整體放線、人身意外保險費)。

三、工程價款及付款方式：

2、付款方式：整體工程施工完工后，經監理檢查驗收合格，支付工程總價的50%工程款，尾款元旦之前一次性結算，質保金5%預留，根據國家對建設工程質保規定，保質期一年，期滿后一個月內支付。

四、甲乙雙方權利和義務：

一)甲方責任和義務

2、甲方向乙方提供施工圖紙、工藝，工序、質量要求技術材料，組織施工負責人進行圖紙會審并提供技術支持，避免施工中出現技術問題，出現返工。

3、甲方提供施工用水、用電接駁點及必要設備,包括電箱、電源線(五芯)、水泵及水管等，由乙方負責保管和使用，其它小型設備及工具由乙方負責自行籌備、使用和管理(包括用水、用電及故障排除)，根據進度計劃，組織材料進場，保證施工現場正常施工。

4、按期撥付工程款(特殊情況除外)，保證施工現場正常施工。

5、甲方有權利對違反規章制度和違反合同條款約定項目的現象實行經濟處罰及作出處理決定。

二)乙方權利和義務

2、必須做好施工現場各項管理工作(安全、防火、質量、材料、進度、成品保護、文明施工管理等)，配合項目部完成整體施工任務;造成經濟損失的，由乙方負全責。

3、必須服從項目部的全面管理及處罰決定，遵章守紀;以施工現場管理及處罰條例為準。

4、做好材料防潮、防水、防盜保護工作，按照公司材料損耗標準施工(聚苯顆粒5kg/m2,玻纖網1.3m2/m2),不出現人為材料浪費現象，盡心盡責。

5、專人負責材料領取及現場管理，進場材料及設備由乙方負責保管和使用，出現損失，由乙方負責。嚴格材料使用，不得偷工減料，私自改變材料使用方法、配比和圖紙設計方案，確保工程質量。嚴格執行項目部指定的工藝、工序、檢查驗收標準，每道工序完工后，必須經檢查驗收合格后，方可下道工序施工。

6、按時參加項目部組織的各種例會，保證通訊暢通，對不執行的，以處罰條例處罰。

7、乙方不得泄露公司任何行業機密，給公司造成形象及經濟損失的，處以1--10萬元罰款。

8、乙方必須24小時有管理人員在現場或施工人員宿舍，并保持通訊暢通，及時解決出現的問題。

10、乙方做好人工費的發放和安置工作，不得干擾項目部正常辦公和聚眾鬧事。

五、違約責任

1、因甲方責任造成停工，工期延順;

2、因乙方原因造成停工，工期不予延順，由此產生的責任自負;

3、由于乙方原因沒有按期完工的，承擔違約責任,，每超出一天以20xx元計算，在工程款中扣除;(不可抗因素、工程量增加、設計變更除外，另行約定工期)

5、由于乙方施工質量問題，造成的返工，材料及人工費由乙方負責;

六、甲乙雙方在合同期內，發生爭議，可協商解決或經當地法院裁決;

七、此合同一式兩份，甲乙雙方各一份，附件與本合同具有同等法律效力，

本合同自簽字之日起生效，工程驗收交工，合同自動解除，后期維護到質保期滿結束。

甲方：________乙方：________

法人簽字蓋章：____法人簽字蓋章：____

代表簽字蓋章：____代表簽字蓋章____

____年____月____日：

外墻保溫施工合同篇七

承包人(全稱)：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程名稱：

二、地址：

四、承包方式：包工包料

五、工程總價及付款方式：

1、工程單價：每平方米程量結算根據實際施工面積、變更及建設單位簽證據實結算。

2、付款方式：

(1)、工程完工后年底支付_____，其余______;

六、施工工期：_____天(甲方具備施工條件提前5天通知乙方)。由于氣候等因素造成的停工，工期自然順延;乙方如遇施工障礙需和甲方協商，經甲方同意可以適當延長;工期如有改變，甲方須提前一周通知乙方。由于工期改變誤工造成的直接誤工損失，由責任方負責。

七、工程條件

為了保證工程質量，甲方必須提供以下條件：

a.施工基面滿足相關規范要求。

b. 提供施工所需腳手架，進入現場交叉施工時雙方配合。

c.施工現場所需水、電。

八、工程管理

1、乙方按經甲方批準的設計施工方案進行施工，任何一方不得任意更改設計，如發現設計與實際情況不符時，經雙方研究決定。

2、乙方施工人員進入現場時，甲方協助提供施工過程中的用電、用氣、用水以及施工用的儲藏場地。

3、乙方進入施工現場與生產單位方面的配合，由甲方現場代表進行協調，服從甲方的統一管理。

5、現場代表：

甲方派為工地全權代表。

乙方派為工地全權代表。

九、工程質量：

1、工程質量符合國家相關規范，由于產品質量及施工出現的問題，由乙方負責。工程質量保修期一年，保質期五年，保證不開裂不變形。

2、乙方必須按規定對施工現場成品進行保護，費用已含在合同價款內。

3、工程完工后由于甲方保管不當及甲方使用不當出現的問題，由甲方負責。

4、本工程不得分包，如需分包必須得到甲方書面同意，否則視為違

1、乙方施工人員進入施工現場，甲方事先對施工人員進行三級安全教育。

2、遵守甲方管理，遵守建設單位的各項安全管理制度，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，接受保安的管理。進入現場須辦理出入證。

3、由施工方所造成的施工質量事故及個人傷亡事故，由施工方承擔。

4、乙方按文明施工要求組織施工，保持場地整潔衛生，建筑垃圾按甲方指定地點堆放，費用已含在合同價款內。

十一、違約責任：應由違約方承擔所造成的全部損失。

1、違約責任：因乙方施工質量、進度不能滿足甲方要求時(注：在書面通知后整改仍不能達到要求)，甲方有權要求解除合同，并賠償因此給甲方造成的損失。

十二、工程驗收

1、乙方材料進場后，提供產品合格證書及相關檢測報告，甲方如有異議請在一周內提出;如需額外檢驗測試費用由甲方承擔，如檢驗不合格，因此產生的費用由乙方承擔。

2、乙方施工完畢后，甲方應及時驗收，驗收未完之前，甲方不得使

3、質量保修條款：本工程質量保修期為一年，在質量保修期內如出現質量(材料、施工)問題，發包人有義務發現質量問題時立即提醒承包人，且承包人應在接到發包人通知后48小時內組織維修，否則發包人可委托第三方進行維修，其發生的維修費用從承包人質量保證金中扣除，承包人并承當因此超出的費用，若發包人違此條款不提醒承包人，擅自委托第三方進行維修，責任與維修費由甲方承擔。

十三、爭議

雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時：向合同簽訂地人民法院訴訟。

十四、合同生效與終止

本合同雙方簽字蓋章后生效，結算清所有款項后終止。

十五、合同份數

本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

十六、本合同附件：報價，施工圖紙，施工方案，材料檢測報告。

甲方(簽章)：乙方(簽章)：

外墻保溫施工合同篇八

承包方(乙方)：___________________

根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規，遵循平等、自愿、公平原則，甲、乙雙方就本工程外墻涂料施工的勞務人工費事宜，達成本合同條款如下，雙方共同遵照執行。

第一條 工程概況

(一)工程名稱：

(二)工程地點：

(三)工程內容：外墻膩子、涂料滾涂全部施工

(四)結算方式：以實際涂刷面積計算。

(五)承包方式：包工包料

第二條 質量標準

符合國家質量驗收標準，并滿足工程部、現場監理人員對質量的要求。

第三條 合同預算工程量及合同預算金額：

第四條 施工條件

發包方有義務無償提供給承包方施工現場，通水通電，并提供施工人員的住宿和一些施工設備，如發包方未能及時提供以上施工條件，造成承包方損失及工期延期，由發包方負責，涂裝施工前由承包方對前一道工序進行交底檢查驗收，對不合格的工序承包方可拒絕進行下道工序施工。

第五條 施工人員：

承包方組織專業的涂裝施工隊伍，人員數量應能滿足工程進度的要求，保證工程質量，服從業主單位，監理單位及甲方的管理，接受對其施工質量安全的監督。

第六條 工程驗收：

工程結束后由甲方向工程部申請報驗，由工程部負責組織相關人員進行驗收。

第七條 工程變更

若工程變更，均需發包方下達書面工程變更通知，由此引起的工程變更，按實際發生的工程量計算，發包方必須在工程變更通知單下達后三日內為每一項工程變更簽定工程變更結算單，作為結算依據，工期相應順延。

第八條 工程結算

工程量按實際施工的工程量計算，并在工程驗收合格后半年內累計結清。

第九條 本合同一式二份，甲乙雙方各持一份，合同履行完成自動終止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

外墻保溫施工合同篇九

名稱：____________ 性質：___________

乙方:

姓名：____________ 性別：___________

用工形式：________________________

鑒證編號：________________________

編號：

一、甲方錄用乙方從事________工作(崗位);勞動合同期限為________年(月)，從________年____月____日至________年____月____日止。其中試用期為____個月，至________年____月____日止。

二、基本權利和義務：

甲方：

4.依據國家有關規定對乙方實施獎勵和處分。

乙方：

2.遵守國家政策、法律，以及甲方依法制定的規章制度和紀律;

3.嚴格遵守操作規程，保證安全生產;

4.完成甲方分配的生產(工作)任務和經濟指標。

三、雙方應明確的具體事項：

1.工資待遇：

2.勞動保險及福利待遇：

3.根據待業特點協議勞動合同保證金和人身保險：

4.其他：

四、合同生效后，甲乙雙方無正當理由不得提前解除合同。任何一方解除合同，須提前____天通知對方，方能解除合同，并辦理有關手續。

五、一方違反本合同，造成對方經濟損失，由違約方按責任大小負責賠償所造成的損失。

甲方(簽字) 乙方(簽字)

合同鑒證

鑒字第________________號

鑒證部門(蓋章)

續訂勞動合同

甲方(簽字) 乙方(簽字)

合同鑒別證

鑒字第________________號

鑒證部門(蓋章)

【本文地址：http://m.nehjyms.cn/zuowen/3188943.html】