在人民愈發重視法律的社會中，越來越多事情需要用到合同，它也是實現專業化合作的紐帶。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

維修合同判決書篇一

承包方（乙方）：廣東xx設集團有限公司

根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，結合本工程的具體情況，簽訂本合同。

第一條 工程項目

（一） 工程名稱：廣州幸運星集團有限公司有限公司20xx年年度零星維修工程

（二） 工程地點：廣州市

（三） 承包范圍：按甲方要求施工內容

（四） 乙方分包工程：不得分包。

（五） 承包方式：乙方以包工、包料、包質量、包工期的方式承包，工程造價根據乙方提供并經甲方審核通過的工程報價及實際工程量計算。

第二條 工程造價人民幣（年度暫定）：伍拾萬元整（￥500000.00元）。

第三條 工程結算：按每月的實際工程量開發票結算。（開具的發票應是南沙地稅的工

程發票）

第四條 工期

（一） 自20xx年1月1日至20xx年12月31日止。每一單項工程的開竣工日期，由雙方現場管理代表按實確定。

（二） 單項工程開工前3天，在具備施工條件下向甲方發出開工通知書，在履約過程中，根據變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等因素所延誤的工期，經甲、乙雙方簽證認可后調整，以此確定竣工日期。

第五條 工程質量標準和保修期

（一） 工程質量標準按國家現行施工驗收規范，以及按建設單位施工圖紙中的有關規定執行。

（二） 工程保修按建設部有關規定執行，建筑裝修工程保修期為一年。保修期自竣工驗收簽字之日起計。

第六條 材料設備供應

（一） 工程所需材料設備：全部材料及設備由乙方自行采購至施工場地。

（二） 材料設備應附有出廠合格證明。如一方對材料設備有異議，應進行檢驗合格，檢驗費用由持有異議一方負責，否則由采購方承擔。

第七條 工程款支付

（一） 甲方將工程款按本條款規定劃入乙方帳戶：交通銀行體育東支行，賬號：。

（二） 工程價款支付方式：單項工程單獨付款，甲方在乙方完成每一單項工程，并通過驗收交付使用后7天內，一次性支付該單項工程款。

第八條 雙方責任

（一） 甲方責任：1、辦理施工報建、臨時場地、臨時道路等報批手續；2、開工前7天前完成由甲乙雙方和設計方參加的施工圖會審；3、對乙方在施工時發現設計錯誤提出的意見，甲方應在收到書面通知的2天內會同設計方進行處理并簽證；4、委派 1人 為現場管理代表，監督檢查工程質量、進度，負責設計圖紙的變更，工程期間的質量驗收及其他事宜；5、如工程中途停建、緩建或設計變更以及設計錯誤造成返工，甲方應采取措施

彌補或減少損失，同時經有關部門審定后賠償由此而造成的乙方的損失；6、組織對工程竣工驗收和辦理竣工結算；7、在竣工驗收后的保修期內，因使用不當引起的工程質量問題，其返修費用由甲方負責。

（二） 乙方責任：1、收圖后，按施工安全規范做好施工質量、安全管理，物件堆放整齊，道路暢通，凡施工期間發生的施工質量、安全事故，均由乙方負責并報告甲方及有關部門；2、委派 為現場管理代表，須持有與工程項目相適應得資格證書，負責施工期間的施工質量、安全等問題；3、施工中如發現設計錯誤或嚴重不合理時應立即以書面通知甲方；4、施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器械損失等均由乙方承擔；5、對竣工驗收后保修期內發現的施工質量問題負責免費返修；6、工程竣工后做好場地清理（包括建筑物周圍2米內的余泥及其他堆積物，臨時的生產和生活設施拆除），并將門窗、玻璃、地面清掃干凈。

第八條 工程驗收

（一） 工程驗收以施工圖及說明書、圖紙會審記錄、有關變更的書面文件、國家發布的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。

（二） 隱蔽工程在乙方自檢后通知甲方檢查。甲方接通知后2天內到場驗收，經檢驗合格符合設計要求時，由雙方簽字后方可進行下一工序的施工。

（三） 工程竣工前3天，由乙方通知甲方驗收，并在竣工后7天內驗收完畢。工程經檢驗后，如驗收合格，按合同規定的日期為竣工日期，驗收不合格需返修的，按實際逾期天數順延工期。工程未經驗收，甲方提前使用或擅自運用，視為合格，由此而發生的損失或其他問題，由甲方負責。

第九條 其他約定條款

第十條 爭議解決方式

發生爭議時雙方應協商調解，協商或調解不成時，向當地仲裁機構申請仲裁。

本合同共四份，雙方各執二份。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

法定代表人： 法定代表人：

代理人：代理人：

單位地址： 單位地址：

電話： 電話：

日期：20 年 月 日 日期：20年 月 日

維修合同判決書篇二

本協議由以下雙方當事人在_________簽訂：

甲方：_________(以下簡稱甲方)

住所：_________市_________區_________路_________號

身份證號：_________乙方：_________(以下簡稱乙方)

住所：_________市_________區_________路_________號

法定代表人：_________

電話：_________

鑒于：_________

1.甲方為本次要修繕的房屋的所有人，有權對此房屋進行修繕;

2.乙方已取得國家有關機關頒發從事房屋修繕的許可證，為有權從事房屋修繕的企業，目前合法存續。

為明確雙方本次房屋修繕行為的權利義務，甲乙雙方本著公平合理、等價有償的原則，并根據有關法律法規，制訂本協議，以資共同遵守。

第一條甲方決定將位于_________區_________街_________樓_________層_________號的房屋一套，建筑面積_________平方米由乙方來進行修繕，乙方同意進行修繕。

第二條甲方保證其有權對上述房屋進行修繕。

第三條乙方保證其具有房屋修繕的資格證照。

第四條乙方本次為甲方的房屋進行修繕的范圍為_________;

方式為_________;

標準為_________(要詳細寫明房屋所須修繕的具體各部分以及對修繕方式和標準的要求)。

第五條乙方本次為甲方的房屋進行修繕的時間為自_________年_________月_________日到_________年_________月_________日為止。

第六條本次房屋修繕的費用為_________元，在本合同生效后_________日內支付_________元，在本次房屋修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

第七條本次房屋修繕的原材料除附件二中所列的清單外，均由乙方全權采購并由乙方來負責提供，但甲方有權監督其使用的原材料是否符合國家有關規定或行業慣例。對于附件二所列的原材料，由甲方來提供(或由乙方按甲方在清單中的要求來提供)。

第八條雙方約定由_________來進行本次房屋修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由甲方來負擔。

第九條在本協議生效后，甲方應在_________日內讓乙方進場工作，并協助乙方進行與修繕有關的工作。

第十條違反本協議的約定為違約行為，應承擔違約責任。

第十一條除第十二條規定的情況外，違約方應向守約方賠償一切損失，包括但不限于實際損失以及為處理違約行為而支付的訴訟費、律師費等。

第十二條乙方如違反本合同第五條的約定，則每遲延一天，需向甲方支付違約金_________元。

但因甲方原因或有關政府行為或不可抗力的情形除外。本條的約定不免除乙方根據第十一條應負擔的違約責任。

第十三條本合同只有在發生了以下三種事情之一后才能變更：

1.雙方合意變更并達成書面的協議;

2.有關政府機關的種種行為使本次房屋修繕的行為必須修改;

3.不可抗力的情況使本合同必須修改。

第十四條本合同自發生以下事情方可終止：

1.雙方協商同意終止本合同的履行并達成了書面協議;

2.有關政府機關的種種行為使本次房屋修繕行為不能進行或失去意義(如上述房屋列入了拆遷范圍);

3.不可抗力的情況使本合同必須修改。

第十五條任何與本合同有關的爭議均應友好協商解決，如果在開始協商后30日內雙方還未達成千致意見，任何一方均有權向房屋所在地的人民法院起訴。

第十六條本合同的所有附件均構成本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。

第十七條本協議。一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

第十八條本協議自甲方簽字并乙方簽字蓋章后生效。

甲方(簽字)：_________乙方(蓋章)：_________

法定代表人或授權代表(簽字)：___________

_______年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

維修合同判決書篇三

甲方：

乙方：

甲方現有辦公設備一批，需進行維修保養，乙方愿為甲方提供長期維修、保養服務。。特此簽訂如下協議：

一、維護服務內容

1、甲方單位在與乙方簽約維護協議后新購的設備，若由乙方提供的設備，在保修期內，由乙方提供正常的硬件保修維護服務,軟件維護服務不包含在本維護合同中。經甲乙雙方協商確認后，可將該設備追加到《代維服務設備清單》，按本合同規定進行維護。

2、辦公設備僅限于附件《代維服務設備清單》所列出的設備，超出范圍的設備需要維護，乙方將另行收費。

3、乙方負責甲方辦公自動化設備，包括：電子計算機、打印機、復印機、傳真機等維修和保養工作，并按協議規定工作日為甲方提供上門服務，如遇國家法定節假日順延上門維護時間。

4、乙方為甲方提供電子計算機方面的系統維護，常用軟件安裝、定期病毒代碼更新，殺毒軟件由甲方提供并使用，重要數據備份、軟件備份所使用的介質由甲方提供，如刻錄機、光盤等，操作系統災難性恢復、系統重新安裝、硬盤檢測。乙方應協助甲方制作常用操作系統及應用程序的軟件備份，其中涉及軟件版權責任的，由甲方自行負責。

5、乙方為甲方的打印機、傳真機、復印機等辦公設備提供正常保養及清理，如甲方機器需大修時，乙方應免收大修維修費用。

二、乙方負責對甲方所有代維設備進行統一標示，在設備明顯位置粘貼標簽，協助甲方做

好固定資產管理工作，協議簽約后第一次上門維護時做好《代維電腦設備配置詳細列表》登記工作。

三、乙方應為甲方提供及時、周全的6×8小時服務，若故障報告時間晚于下午5：30，則

上門維護時間順延至下一個工作日;維護響應時間為每周一至周六上午8：30至下午17：30，接到甲方報障后應在2小時內到場維護;一般故障，應在24小時內修復，重大故障應在3天內修復;若因需要訂購維修備件而不能在此時限內修復時，乙方必須及時與甲方協商落實完成。

四、乙方為甲方的辦公設備提供零配件和消耗品的報價及其它方面的咨詢，如甲方從乙方

處購買配件和消耗品，甲方可享受乙方提供的優惠價格。

五、保養周期：

乙方在每個月第四周的星期二或三到現場進行維護，并做好服務登記(乙方在維護過程中需有甲方人員陪同);乙方若未能按協議規定的服務周期提供保養服務，甲方可向乙方上級部門進行投訴。

六、乙方在履行合同過程中，知悉甲方的一切商業秘密，無論是在本合同期限內還是合同

終止后，均應保密。

七、服務費與付款方式：

1、甲方每月支付乙方保養費人民幣￥300.00，包括交通費和勞務費用，但不

包括耗材和零配件的費用;如更換零配件，需由甲方同意并確認后，費用由甲方支付。

2、乙方在協議簽訂后3天內將全年保養費的50%支付給甲方，維修年度到期前10天內將余款付清。

八、本協議未盡事宜或協議期限內發生異議，雙方應本著友好原則協商解決。

九、本協議有效期為壹年，自協議蓋章之日起生效。

十、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力，經雙方蓋章后生效。

附件：代維辦公設備清單

甲方：乙方：

蓋章：蓋章：

代表人(簽名)：代表人(簽名)：

日期：x年x月x日日期：x年x月x日

維修合同判決書篇四

甲方（客戶） 乙方（客戶）

通信地址（郵編） 通信地址（郵編）

聯系人： e-mail： 聯系人：

電話： 傳真： 電話：傳真：

請您詳細填寫聯系方式，以便我們將最新的`服務信息和優惠活動及時傳達給您！

xx設備中心是辦公設備批發零售、維修維護和耗材供應為一體的大型正規服務商。為使您的工作進展得更順利、更方便，我們為您提供有效的后勤保障。我們的承諾：竭誠為您服務，把最優質、最快捷、最滿意的服務帶給您。

在簽定合同前，雙方需共同確認所要維修/保養設備的狀況并對其進行登記。乙方需檢查保修設備的主要部件完好程度及附件的完整性，并登記機器型號、整體狀況等相關情況，建立客戶檔案。

1.甲方在本協議所包括的辦公設備出現故障后及時通知乙方，并將出現故障的情況如實告知乙方，以協助乙方維修人員做出正確判斷。

2.甲方決定對故障機進行維修時，更換部件的費用由甲方承擔。乙方提供的報價供甲方參考確認，報價中部件價格不得高于該設備的生產商在本市授權的維修中心提供的部件價格。

3.甲方因擅自維修或購買使用外單位非原裝耗材、及配件所造成的機器及配件損壞，乙方不予負責，對已磨損應更換的部件，甲方若堅持使用所造成的機器及配件損壞，乙方不予負責。

4.甲方未經乙方同意不應自行更換或雇傭第三方更換或拆卸機器部件，一經發現乙方有權利無條件單方中止合同。

5.對于在原生產商保修期內（含從原生產商購買的擴展服務），甲方可根據原始保修卡內的規定進行維修。

6. 甲方如需乙方提供其他技術支持（如設備安裝、使用及簡易維護保養、基礎知識培訓，設備在本市的遠距離搬遷予以的協助和安裝調試等），需提前2天通知乙方。

1.合同執行期間，乙方應負責對在正常條件下使用的機器提供免費維修維護。

2.合同執行期間，乙方保證在機器發生故障的情況下。在接到甲方的維修通知后的 小時內服務到位（次數不限），國家法定節假日除外。

3.乙方在收到甲方的維修通知并確認機器需要更換配件時，在不影響甲方正常工作的情況下，將故障機取回維修，特殊情況乙方為甲方提供備機。

4. 乙方有義務對每次的維修情況向甲方做出說明，并提供更換配件清單，配件價格不得高于該設備的生產商在本市授權的維修中心提供的部件價格。

5. 合同執行期間，乙方為甲方機器更換新配件后，新配件再次出現問題。屬配件本身質量問題，乙方應負責免費維修更換；若屬于甲方使用不當（不屬于配件質量問題）造成的配件損壞，由甲方負責。

6. 在維修（更換部件）工作完成后，乙方維修人員應向甲方提供書面報告。并由雙方簽字確認故障已被修復。

7.合同執行期間，乙方對于甲方新購置的辦公設備（復印機、打印機、傳真機、一體機等），除執行廠商的標準保修服務外，乙方可為甲方提供技術支持和所需的擴展服務（如設備安裝、使用及簡易維護保養、基礎知識培訓，設備在本市的遠距離搬遷予以的協助和安裝調試等）

年維修保養付費類別：

□ a類：乙方每月為甲方辦公設備進行一次全面的維護保養，全年服務費為 元，大寫：人民幣 元整。

□ b類：當甲方辦公設備出現故障或需維修保養時，乙方提供上門服務，次數不限，全年服務費為 元，大寫：人民幣 元整。

付款方式：合同簽訂之日起一周內一次性付清，現金支票均可。

合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效，對雙方均有約束力。如有一方不履行合同，另一方可直接向本地法院訴訟。

1.本合同到期后，自行終止，如甲方需乙方繼續服務應在合同到期后一月內續簽合同。

2.違約。甲方通知乙方前往維修保養，如乙方無故超過三次不如期維修保養，甲方有權中止合同，并可要求乙方退返余下的合同款。（退回合同款=〈合同費/12〉ⅹ未服務月份）

本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。其他未盡事宜，雙方本著合理、公正的原則協商解決。

合同執行期： 至

甲方：（蓋章） 乙方：

負責人簽字： 負責人簽字：

日期： 日期：

維修合同判決書篇五

建設單位： （以下簡稱甲方） 承包方： （以下簡稱乙方） 甲乙雙方為了明確職責范圍和經濟關系，分工協作，相互制約，較好地完成工程任務，確保工程質量，經雙方協商簽定本合同，共同遵守。

道路維修工程

1、甲方應向乙方提供施工圖紙和施工技術規范。

2、派工程技術人員負責工程質量監督檢查和施工技術認可，提出變更圖紙施工計劃通知。

3、按施工程序流程進行工程驗收，按承包定額和實際發生的工程量進行工程結算。

1、乙方必須嚴格按施工圖紙和施工技術規范進行施工。

2、施工中所需的一切施工設備自行解決。

3、因施工錯誤和工程質量問題造成工程返工，應負擔一切經濟損失。

4、一切施工程序及工藝，必須提前報請甲方，在取得甲方工程技術人員認可簽字后方可施工，否則應負一切后果。

5、施工中出現的一切車輛、人員傷亡事故，完全由乙方自負。

6、工程所需的一切材料，必須嚴格按照規范要求的規格和質量進行采購，費用均由乙方自己墊付，工程竣工后驗收合格統一結算。

工程動工時間為20xx年6月20日到20xx年9月15日，

工程竣工后，由甲方組織驗收小組進行初驗，發現問題，根據情況進行處罰或令其返工。合格后按合同規定進行結算。

工程總造價：人民幣 元整，（￥ 元）

本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，工程備案一份。

甲方： 法定代表人：

乙方：

維修合同判決書篇六

甲方：××有限責任公司

乙方：××有限公司

依照《中華人民共和國合同法》等相關法律、法規的規定，甲乙雙方在誠實、守信的基礎上，本著友好、互利的原則，簽訂本合同。乙方為甲方完成行車改造及維修任務，總價格為元（元整），含改造費、維修費、備件費、材料費、運輸費、拆裝費、高空作業費、清障費、各種稅費等，乙方開具增值稅發票。（維修內容見附表）

一、施工要求：

1. 乙方根據維修內容，科學合理制定施工方案，施工中嚴格按照國家有關行車安裝施工的技術規范、要求進行施工。

2. 乙方施工期間嚴格遵守安全法有關操作規程，采取必要的安全防護措施，若出現安全問題乙方自行負責。

3. 乙方施工人員具備相應的施工資質，所提供的備件、材料應符合國家的有關標準。

4. 甲方應負責乙方在維修過程中現場協調和必要的安裝支持，乙方服從于甲方現場安排，合理安排作業時間。

二、施工時間：自合同簽訂之日起十日內完成施工。

三、質保期：自驗收合格之日起滿一年。在質保期出現施工內容之內的設備故障，乙方應在接到通知24小時內趕到現場免費維修。

四、合同付款：按合同內容施工完畢，驗收合格后付款90%,剩余10%在質保期滿后一次性付清。

五、爭議解決方式：本合同未盡事宜，雙方本著相互信任及友好合作的原則協商解決，協商不成，到甲方所在地人民法院解決。

六、本合同一式四份，甲乙雙方各兩份，經雙方蓋章簽字后生效。每份都具有同等約束力，雙方應共同遵照執行。

甲方： 乙方：

有限責任公司 有限公司

委托代理人： 委托代理人：

維修合同判決書篇七

甲方：

乙方：

為了切實加強施工現場安全生產管理，依照《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》以及《建設工程安全生產管理條例》建設部《建筑施工安全檢查標準》（jgj59-20xx），雙方本著平等、自愿的原則，簽訂本合同。甲方和乙方均嚴格遵守本合同規定的權力、責任和義務。

甲方將xxxx分包給乙方。

以施工圖紙為準：

①給水主立管采用psp鋼塑復合壓力管，支管采用明裝pp-r（冷水管），埋地采用鋁塑復合管。

②排水由原圖設計的柔性鑄鐵管變更為pvc膠粘管。

③采暖樓內采用熱鍍鋅管，室內為地暖pe-rt管。

2.甲方將8#樓的給水、排水、采暖以及井內水表熱表的安裝人工費包給乙方，以建筑施工要求做到位。

： xxx面積為xxx，承包價格每平米為xx元整，總價款為xxxx萬元整（￥：xxx元）。

甲方將xxxx水暖安裝工程給乙方，甲方按乙方所做工程量付款：

住宅樓雨水、排水部分做完付壹拾萬元整；

住宅樓自來水、地暖做完付壹拾萬元整；

3.管道井地下室做完付壹拾萬元整；

4.剩余部分熱表、水表安裝驗收合格后兩個采暖期后付清。

以國標質量驗收標準及現行施工規范進行施工驗收。

1.甲方義務：

提供xxxxx樓的所有水暖安裝材料、運費以及現場用電、用水、住宿等生活問題，伙食費自理。甲方不能按時供給乙方所需材料造成誤工費全由甲方承擔。

施工過程中如果出現材料質量問題造成的返工一切費用由甲方承擔，施工過程中臨時變更，與施工圖紙不復的工程量，甲方需付相應費用，乙方有權拒絕不做。

2.乙方義務：

①．乙方無條件配合甲方做好現場施工臨時用水的施工 工作，乙方應按圖紙設計要求施工，達到國家驗收標準。乙方應服從甲方及建設方的管理，安全文明施工。如因乙方原因而引起的不安全事故，由乙方負責，甲方概不負任何責任，因施工人員跟不上而影響工程進度引起的損失，由乙方承擔。

②．乙方施工人員必須配合甲方購置現場材料及一切所需用品。

③．乙方所用的一切工具及耗材均由乙方購置。

④．乙方施工人員必須購買意外醫療保險。

備注：

甲方(簽章)：

乙方(簽章)：

簽訂日期： 年 月 日

【本文地址：http://m.nehjyms.cn/zuowen/2023886.html】